建筑工程施工合同

时间：2024-10-29 12:34:17 学人智库我要投稿

建筑工程施工合同范例

　　建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。下面小编整理了建筑工程施工合同范例，希望对大家有帮助!

建筑工程施工合同范例

　　建筑工程施工合同范例一

　　甲方: 乙方: (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称: 地点:

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款方式

　　六、总工期要求个工作日。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:

　　第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的`仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　代表: 代表:

　　年月日

　　建筑工程施工合同范例二

　　甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

　　一、工程名称:

　　地点: 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　五、付款方式

　　六、总工期要求个工作日。

　　七、甲方责任

　　1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流

　　2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议:

　　第一种解决方式:双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式:向有管辖权的'人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　年月日

[建筑工程施工合同范例]相关文章：

1.小型建筑工程施工合同范本

2.2017经典的建筑工程施工合同

3.建筑工程施工合同标准版

4.建筑工程施工合同示范文本

5.建筑工程施工合同范本

6.建筑工程施工合同范本2016

7.道路施工合同

8.建筑施工合同

9.工程施工合同

10.居室装潢施工合同

【建筑工程施工合同】相关文章：

钢结构工程施工合同（通用10篇）02-20