工程项目施工合同范本
工程项目施工之前约定好相关事项，签订相关的合同有利于保障工程双方的权益。下面就随小编一起去阅读工程项目施工合同范本，相信能带给大家帮助。
工程项目施工合同范本一
甲方：
乙方：
甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：
一、承包内容：
-_____________________
二、承包价格：
承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________
三、结算方式：
乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。
四、付款方式：
所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。
五、质量要求：
必须按甲方提供的.施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。
六、工期要求：
工程总工期为 天，即施工时段为 年 月 日至 年 月 日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。
七、其他要求
1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。
2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。
3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。
4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。
5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。
八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程项目施工合同范本二
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
第一条 工程项目
(一)工程地点： 呼伦贝尔市原野测试有限责任公司
(二)工程内容： 雨棚改造工程(边棚钢挂铝塑板，棚心刮外墙腻子，刷外墙涂料)
(三)承包方式： 包工包料
第二条 工程造价为人民币 伍万叄千元
第三条 合同工期
1.双方商定总工期 天。
开工日期： 年 月 日，
竣工日期： 年 月 日。
2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。
①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。
②增加了工程量，而受影响时。
③因停水、停电等情况达六小时以上时。
④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。
⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。
第四条 付款方式
(一)材料进场，甲方付给乙方工程造价40%。
(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付总造价的30%给乙方;
(三)当工程竣工验收合格七天内甲方支付竣工结算总价的 30 %;
第五条 责任范围
(一)甲方责任：
1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;
2、及时组织工程竣工验收工作;
3、按本合同规定的'期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
4、负责工程所需灯具、电工电料。
5、如需向乙方索要发票，则支付工程造价税款(工程总造价6%)。
(二)乙方责任：
1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。
① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。
第六条 其它事项
(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：
1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”
2、增加或变更内容所需材料款项必须落实;
(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;
(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;
(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。
(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。
第七条
本合同壹式贰份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：甲方盖章： 乙方盖章：
签订日期： 签订日期：
[工程项目施工合同范本]相关文章：
1.水利工程项目施工合同范本
2.工程项目施工内部承包合同范本
3.建设工程项目施工合同范本
4.有关建设工程项目施工合同范本
5.工程项目设计合同范本
6.施工的合同范本
7.公路施工合同范本
8.施工责任合同范本
9.施工工程的合同范本
10.施工合同范本大全
【工程项目施工合同】相关文章：
建设工程项目施工合同范本10-29
水利工程项目施工合同范本07-22
有关建设工程项目施工合同范本10-21
工程项目施工内部承包合同范本09-16
工程项目经理聘用合同09-17
工程项目设计合同范本08-20
工程施工合同09-24
劳务施工合同范本08-13
石材施工合同范本10-13
建筑施工的合同范本09-10