优秀的作文600字

时间：2024-06-25 14:44:04 优秀作文600字我要投稿

相关推荐

优秀的作文600字实用【15篇】

　　在我们平凡的日常里，许多人都写过作文吧，通过作文可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么你知道一篇好的作文该怎么写吗？下面是小编为大家收集的优秀的作文600字，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

优秀的作文600字实用【15篇】

优秀的作文600字1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同。

　　一、施工内容：

　　工程名称：

　　工程内容：模板人工费工程

　　二、承包方式：

　　承包包工按平米包干，每平方米建筑面积元。以开发商面积为准。（不含模板方料、支撑，其它材料全部由乙方承担）

　　乙方自备工具、材料（电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣，机械维修费用自理）。

　　承包内容：

　　乙方所承担承包工程内的所有木工包工（木制作安装及水暖洞口吊模）和宿舍搭建的木工活，室外附属工程，待工程完成时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸模板、方料返库。

　　管理内容：

　　①遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

　　②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。

　　③承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

　　三、合同工期：自年月日开工

　　至年月日竣工

　　四、质量标准：合格且符合甲方验收才能进行下步施工，平时工程完工后，模板、方料堆放好，且钉子起掉，不能防碍车子进出和施工程序，否则扣除乙方工程款。现浇砼时，由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土，由乙方立即组织清理并加以利用，否则甲方请人处理，乙方出费用。

　　严格按设计要求施工，必须满足规范规定。

　　对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。

　　造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。

　　发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理，否则甲方派人乙方出费用。

　　五、安全标准：安全无事故施工

　　严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。乙方在工程上发生一切安全质量事故，所发生事故费用全部乙方承担。

　　严格执行公司安全生产有关各项条例。

　　六、材料管理：

　　执行材料消耗定额。

　　限额领料，乙方必须指派专人领料，不得随意锯方料，模板，否则照伍倍材料价格赔偿。

　　超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价伍倍从乙方承包费中扣取。

　　模板全部新材料进场。

　　七、现场管理：

　　施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取，乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　甲方负责乙方所有的`材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

　　工程进度需要加班，无条件加班，加班费用由乙方负责。押金元，按收据为准，基础完工返回乙方。

　　八、付款方式：

　　九、违约责任：

　　对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

　　竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。

　　对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工，造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

　　乙方未按合同工期完工者，每延误一天扣罚承包费2%。

　　若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺延。

　　必须不必影响其他工种施工时间和总工程进度，否则乙方出其他工种误工费用，在乙方人工费中扣除。

　　十、乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保工地上整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

　　十一、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

　　合同终止条件：

　　乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。

　　甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日年月日

优秀的作文600字2

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就万源市新店高山移民安置房木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：万源市新店高山移民安置房

　　工程地点：万源市新店乡

　　第二条工程承包单价及范围

　　1、按建筑面积 40。00（叁拾伍）元/m2进行费用结算（坡屋面按水平投影计算增加工程量）；

　　2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作（包括辅助材料）。

　　包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。

　　第三条、工程工期

　　1、工期要求：天。

　　年月月开工，

　　年月月完工。

　　如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。

　　2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　3、若延期一天工期，罚款 1000。00 元；提前一天奖励 500。00 元

　　第五条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

　　第六条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。

　　2、协调现场工作关系。

　　3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。

　　4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。

　　5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。

　　第七条乙方责任与义务

　　1、遵守国家政策和法律法规；遵守建筑单位（业主方）、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。

　　2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。

　　3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理，以便备查。

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。

　　6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处），并承担因此项工作不到位而引起的.纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。

　　8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），违反规定时按相关制度处罚。

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。

　　第八条履约保证金的缴纳及返还

　　1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程的劳务履约保证金壹万元整（此履约保证金不计息）。

　　2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。

　　3、履约保证金的返还：

　　主体竣工验收合格后返还。

　　第九条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染；避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条材料、设备的管理

　　乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。

　　第十一条结算办法及付款方式

　　按月进度拨付已完工程量的工程款80%；余款在工程竣工验收合格后，除留质量保修金5%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。

　　第十二条施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

　　施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。

　　乙方应配合甲方对其工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　第十四条保险

　　1、保险费用由甲方负责。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失；所发生的费用由乙方承担伍万元以内。

　　第十五条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。

　　2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　第十六条不可抗力

　　1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。

　　3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。

　　第十七补充条款

　　1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。

　　第十八条合同未尽事宜，本着公平公正协商解决。

　　第十九条合同份数

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，甲、乙双方签字、盖章生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　负责人：负责人：

　　年月日

优秀的作文600字3

　　甲方：

　　乙方（木工班）：

　　甲方就承建的楼工程木工、模板（松木、胶合板）、门架工程承包给乙方施工，经甲、乙双方协商达成如下协议。

　　一、承包方式：包工包料。

　　二、承包工作内容：

　　按照甲方提供的施工图内容施工，具体施工内容包括模板（松木、胶合板）制安（包括钉子、铁丝、夹具、卡具、穿墙塑料管、门架支撑）

　　等所有材料及设备、门架拆除、放线、清理、预埋件、预留钻洞、安装预埋件、浇捣砼时的护模、垮模需要按图要求凿砼、剪力墙、柱钢

　　管加固等。（地下室剪力墙钢管加固由甲方负责）。

　　三、质量要求

　　1、模板的几何尺寸必须符合施工图纸尺寸，几何尺寸偏差在国家施工规范允许范围内。

　　2、模板及门架支撑体系必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能安全检查可靠的承受施工荷载和侧压力。

　　3、模板接缝严密，不得严重漏浆。

　　4、模板制安质量标准为合格。

　　5、如发生胀模、垮模，造成砼凸出现象，凿砼工资由乙方承担并负责清理卫生，柱剪力墙脚下渗出砼包由乙方负责凿除并清理。出了现大面积垮模和造成质量事故，按凸出部分每处500元进行罚款。

　　6、乙方必须保证地下室，首层二层购新模板。

　　7、乙方应严格按照施工规范和操作规程，并按优良标准进行施工，确保一次验收合格，若因质量问题造成重大损失，工程造价的到5倍予以罚款。

　　8、每层（屋）模板安装和拆除后，必须清理干净所有杂物，保证干净的楼（屋）面交给钢筋工和泥工班组。

　　四、木工包干单价

　　工程量按砼接触展开面积计算，地下室单价按35.5元平米计算，（支撑系统为轮扣综合价）标准层单价为34.5元平米计算，计时工按 8元小时计算。

　　五、工程款结算方式

　　每月结算一次，按当月完成工作量总款的80%在次月 5日发放工资，工程封顶后付至总工程量的95%,所有木工项目完成，工程竣工验收后三个月内付清所有工程款，如乙方中途退场或停工，则甲方扣除乙方已完成的工程量的50%作违约金，并且有权另行安排班组接替其施工任务，乙方不得在施工过程中不听从施工员的安排，施工员有权不给乙方结算工程量。

　　六，工期

　　每月每层按项目经理下达的施工计划规定时间完成，在标准层后，每月每栋必须完成4层。乙方必须备足所有材料。每提前一天奖励300,每推迟一天罚款300元，按期完成不奖不罚。

　　七，文明施工

　　乙方进场后要做到文明施工，各种进场材料应分类堆放堆齐，做到工完料清，施工期乙方必须服从甲方施工员指挥，如乙方不听从甲方施工员指挥，甲方施工员有权对乙方罚款和开除出场。

　　八、安全生产

　　乙方在施工中必须做到安全施工，班组长应对本班民工进行安全教育，严格按照国家安全操作规程施工，并严格执行甲方各项规章制度，做好周边安全防护，因乙方原因发生的`任何安全事故所造成的一切责任及损失均由乙方责任，因其他原因所造成的安全事故由责任方负责，安全帽由工地统一购买，乙方支付购买款。

　　九、乙方不得用甲方的模板材料，如有发生甲方将加倍罚款，每层（每道）工序完成后及时把施工现场清理干净，主体工程完成后所有木工建筑材料全部用品吊栏运输下地，并及时清理出工地。

　　十、乙方须无偿提供吊栏下料台的板子、搭桥、泥工用工作凳子，工地人员铺床用胶合板方料等，如人为损坏，按市场价赔偿。

　　十一、乙方必须每天安排一名负责人在工地现场指挥，不到现场每天罚款500元。

　　十二、本合同一式五份，甲方叁份，乙方贰份，本合同从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。

　　十三、乙方向甲方交纳陆万元（每栋壹万元）工程质量、进度、安全履约保证金。

　　甲方（公章）：乙方（签名）：

　　甲方代表：身份证号码：

　　联系方式：

　　______年____月____日

　　补充协议

　　工地安全事故方面的补充协议，条款如下：

　　1、工地产生安全事故产生的费用：3000元以下，由乙方自行负责与甲方无关。

　　2、 3000元以上 00000元以下，由乙方负担80%,甲方负担20%.

　　3、甲方维护不到位，产生的安全事故一切费用由甲方负责与乙方无关。

　　甲方（公章）：乙方（签名）：

　　甲方代表：身份证号码：

　　联系方式：

　　______年____月____日

优秀的作文600字4

　　甲方：__________________________________

　　乙方：__________________________________

　　根据施工需要，甲方将

　　工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。

　　为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地点：____________________

　　三、承包范围：______施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：______模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。

　　工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：______

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。

　　手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计____价。

　　六、质量要求：______严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。

　　漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：______乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：____________________

　　九、工程管理双方责任：

　　甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;

　　2、提供外脚手架及安全防护网;

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见;4、及时将支模用的材料供应至现场;5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;

　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;

　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;

　　9、按合同约定进度支付工程款。

　　乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。

　　遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料;3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的'损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责;5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批;6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担;6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。

　　特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净;7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

　　9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难;10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。

　　11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可木工装修合同范本合同范本。

　　13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。

　　14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　____年_____月_____日

优秀的作文600字5

　　发包方(以下简称甲方)：____

　　承包方(以下简称乙方)：____

　　甲方承建的108团裕和宛小区7#、8#住宅工程，其土建部分，实行清工形式承包，现由乙方根据工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，自愿承担本工程土建部分的施工任务为，眀确责任遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，该双方共同协商，特签订如下合同：____

　　一、工程概况：____

　　工程名称：____108社区裕和菀小区7#、8#住宅工程

　　工程地点：____108团社区

　　二、承包范围：____

　　临时设施的搭建和外墙的围护，施工图纸中所有的土建工程(水暖电、外墙保温、涂料、房顶sbs除外)，施工现场达标、设备的装卸、材料的卸车。

　　三、承包方式：____

　　包清工按期付款、按完成工程量付款。

　　四、承包价款：____

　　按建筑面积每平方米190元。

　　楼2611平米,8#楼2207平米合计4818平米。

　　总价款;4818_190=915420元。

　　建筑面积按实际建筑面积，其中地下室只算一半。

　　五、质量要求：____

　　1乙方必须按照施工图纸和甲乙双方协商的要求施工，按照国家质量验收规范进行自检、自检合格报甲方验收。

　　乙方施工的工程质量必须达到合格标准，若质量达不到标准要求，必须无条件返工，返工费用由乙方自负。

　　乙方除按照国家规范标准执行外，还必须遵守甲方现场管理人员合理的质量技朮要求。

　　甲方负责原材料, 施工大型工具附属设备供应，乙方如需用吊车费用由甲乙双方各付一半，工程出现材料质量问题由甲方负责，若出现施工质量问题则由乙方负责。

　　六.、工程款支付：____

　　地下室封顶付10%，二层封顶付20%，主体封顶付30%，全部完工付30%，其余工程款交工后十日内付清。

　　工人工资每月造工资表，按工资表必须发到民工手中。

　　七、安全生产管理：____

　　乙方在施工过程中必须迖到甲方规定的安全生产标准化管理要求，听从甲方现场管理。

　　乙方必须保证自已承包范围内的卫生保洁工作，做到卫生整洁。

　　乙方要认真遵守有关安全生产，文明施工条例、法令、法规，做好治安保卫消防安全和文明施工工作，违反上述规定而发生事故造成的损失由乙方负责。

　　乙方必须做好各个班组的`安全教育和安全防范工作，协助甲方做好治安工作，严禁带小孩等闲杂人员进场。

　　八、工期要求;

　　按甲方合理的施工进度计划进行，每施工层必须在规定的吋间完成，乙方必须各班组相互配合和其它工种及时合理组织技工进行操作，不得无故延误工期，按甲方的施工计划施工，工作总天数为150个工作曰，工期每延误一天扣罚10元每平方米, 在施工组织过程中如遇下列情况得延期, 双方应及时进行协商确定顺延期限：____

　　因天灾和不可抗力;

　　因甲方提出变更计划或变更施工图;

　　3因甲方不能按期供图、供料或其它材料不合格要求。

　　九、其它有关事项：____

　　乙方使用的各种机械及防护设施，应验收确认符合安全标准后，方可使用;

　　乙方应雇请有经验的技术人员及熟练工人上岗，自觉接受甲方及主管部门的检验，严格按文明施工，若乙方施工过程中质量和进度难以达到甲方的要求，甲方有权终止本协议;

　　甲方有权要求乙方调离不守纪律、不称职、不恰当雇用人员;

　　乙方模板、钢筋、设备施工工具，应按工地要求堆放整齐，按排专人看管，工程竣工后应及时清理现场，一星期后任沒有清理，甲方有权派人员凊理，并按发生费用3倍，从乙方承包费中扣除;

　　乙方必须按项目要求协调意见，与其它工种密切配合，不得扯皮戓自行其是，以免造成工期损失，如工作中出现矛盾，应先行协商，协商不成，报甲方协商，如不报甲方，后果由乙方负责。

　　十、开工时间20_年4月22日竣工吋间20_年9月 1日

　　以下合同条款自签后生效，双方必须遵守本合同，一式2份，双方各执一份。

　　甲方：____ 乙方：____

　　电话：____ 电话：____

　　身份证号：____ 身份证号：____

　　日期：____ 日期

优秀的作文600字6

　　发包人：______________________

　　承包人：______________________

　　第一章总则

　　第一条为加强项目管理以及对承包人的过程监控力度，提高项目赢利能力，明确长沙事业部与承包人的责、权、利，实现公司与承包人双方利益最大化的实现，同时规避项目管理风险，依据公司及长沙事业部有关办法及相关规定，制订本条款。

　　第二条本条款共分五章，包括总则;定义;承包范围及承包方式;风险抵押;工程价款;

　　第三条承包人认同并遵守事业部(公司)关于现场施工技术、质量、安全、文明施工、CI管理的有关规定。严格按本合同附件中所列事业部(公司)的质量管理体系文件和各项管理制度进行现场管理，接受事业部(公司)按企业规定对现场进行的各项检查、指导、监督。

　　第四条本承包合同是以公司与业主签订的施工合同(以下简称主合同)为基础，本承包合同未作规定的，均按公司与业主所签订的施工合同文件执行，承包人必须无条件的全面履行主合同。

　　第五条本条款适用于长沙事业部所属内部合作项目。

　　第二章定义

　　第六条内部合作项目;承包人内部合作项目指经初步测算为预亏或赢利空间较小，利润率不高的自营项目，为了提高项目赢利水平，拟采用自营项目的过程监管方式，外部合作项目的核算方式运作的新的项目管理承包模式。采用A方式，承包人指项目经理个人;采用B方式，承包人指项目承包班子成员，承包人原则上为公司内部员工

　　第三章承包范围及承包方式

　　第七条承包范围：主合同承包范围内的'全部工程内容。承包人包工包料，包质量、包工期、包安全、包成本、包文明施工选用以下两种方式之一进行承包：

　　A方式：项目经理个人承包方式(商务经理由事业部委派)，原则上合同额在________________万元以下的工程适用项目经理个人承包方式。

　　B方式：项目承包班子集体承包方式(也即项目内部股份制合作承包)，原则上合同额在________________万元以上的项目适用项目承包班子集体承包方式。项目承包班子成员(或项目股东)在合作协议条款中明确。

　　C方式：公司内部模拟股份制，项目承包班子与公司共同作为股东实行股份制承包方式。

　　第四章风险抵押

　　第八条采用内部合作项目管理的项目经理或项目承包班子成员(或项目股东)均需缴纳风险抵押金，其中实行项目经理个人承包方式的项目，项目经理承担全部风险抵押金;实行项目承包班子承包的项目，风险抵押金项目经理承担40-50%，其他项目承包班子成员(其他项目股东)承担50-60%，风险抵押金具体金额在本合同协议条款中明确。

　　第九条本承包合同自签订之日起十天之内，承包人需到财务资金部缴纳风险抵押金;风险抵押金原则上以现金缴纳，特殊情况承包人可以用有价证券、房契及实物抵押等形式缴纳，抵押其间不计算利息，财务资金部出具收款收据或抵押凭证，未按期缴纳风险抵押金的视同放弃承包人资格;

　　第十条风险抵押金在项目竣工、成本核算完毕且项目上缴指标达到承包合同目标时，全额返还(不计利息);如上缴实际低于本承包合同指标时，则以风险抵押金抵扣，直到扣完为止。以现金形式上缴的风险抵押金将视作公司对该项目的资金投入，可用于该项目的生产。

　　第五章工程价款

　　第十一条本工程造价最终以甲方审核并经业主及审计部门审定的结算造价为准。主合同结算参照事业部(公司)相关管理办法由承包人全面负责办理。

　　甲方：_________________

　　_______年_______月_____日

　　乙方：_________________

　　_______年_______月_____日

优秀的作文600字7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价

　　乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（xx）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围

　　乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）。

　　三、乙方权利义务

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。

　　四、甲方权利义务

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）。

　　五、工期要求

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制

　　定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500-5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　六、质量标准

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的`安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式

　　本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　年月日

优秀的作文600字8

　　甲方：_______

　　乙方：_______身份证号：_______

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同。

　　一、施工内容：

　　1.工程名称：_______

　　2.工程内容：_______

　　二、承包方式：

　　1.承包按平米包干，按展开面积_______平方米。楼梯上浮_______平方米，电梯上浮2元/平方米，非标准层_______元/平米，车库_______元/平方米，以实际施工图纸面积为准。

　　2.房租水电，木工文明施工，钉子，双面胶，按建筑面积甲方另外补助给乙方0.5元/平方米，并附加到合同包工价格内。(不含模板方料，钢管，扣件，PVC管、水泥支撑，螺杆螺帽，电焊机，步步紧，圆盘锯，切割机，此外工地禁止使用铁丝和拼缝胶带。)

　　3.乙方自备工具(电锯、电钻，水平仪，手锯，线坠，撬棍，卷尺、扳手，钉锤，施工线，施工电线、墨汁、安全帽、雨衣，油漆化笔等其他木工施工工具，机械维修费用自理)。

　　4.承包内容:乙方所承担本工程范围内木工所有模板制作，安装，加固，校正和守模及拆除，包括垫层，筏板，后浇带，圈梁，现浇梁板柱，线条，阳台栏板，构造柱，女儿墙，水暖洞口，卫生间吊模，电梯井电盒模板以及电梯井支撑加固架，定位筋切割和焊接。

　　5.管理内容：

　　①进场后必须提交真实有效身份证复印件，管理人员及时造好花名册方便予以购买保险。 ②无论班组任何人员如有偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。

　　③管理人员施工前必须看清图纸，有不明确地部分时与项目部沟通，严禁混淆施工，如发现施工过程中由管理人员疏忽导致的返工，管理人员承担全部责任。

　　④管理人员在人员配备后及时依据图纸进行合理的承包区域划分，避免产生不必要的零工。达到标准层后杜绝一切零工出现。施工过程中及时做好指导、协调、跟踪工作，并记录好施工日记。材料计划提前三天上报材料部门，为施工进度做好一切铺垫。

　　⑤管理人员如遇到工地特殊事宜独立不能决定的应立即向上级领导汇报。如需购买机械，材料等要保留好完整发票，并做好出库登记。施工所产生的点工，要做好记录且必须明确到个人，日期以及金额等。工程完成后应精确无误的计算出所有工程量并做好核算上报给有关领导。

　　三、质量标准：合格且符合公司验收才能进行下步施工

　　1.严格按设计要求施工，图纸不明确不允许施工。

　　2.对工程质量超出允许偏差±0.5Cm，乙方必须及时整改，如不服从安排且不整改由甲方派人，所产生的费用由乙方双倍承担。

　　3.墙柱门头包模板为1.5Cm，不允许9Cm和5Cm制模，电梯井内模板阴角螺杆加固孔距离为20-25Cm，剪力墙靠门头部分加固距离为15Cm。外墙，楼梯，电梯底部必须粘贴双面胶且加固锁脚螺杆防止漏浆暴模。

　　4.浇筑混泥土前外墙四周大角必须谨慎加固校正，如楼层较高必须增加剪刀架，扫地杆，双排螺帽等，如不按管理人员要求加固的，发生严重跑模、胀模、爆模达到要凿混泥土的'情况，所有责任经济损失由乙方负责，并予以罚款。接头部分超过1Cm要及时修补，粉抹，如通知后故意拖延未及时处理影响到公司领导检查所产生的罚款由乙方和管理人员一起承担。

　　5.每层施工完成后顶板的废料锯沫必须在监理验筋前清理干净，浇筑混泥土时守模要对墙脚混泥土随机清理，防止混泥土凝固后模板被拆坏。随时要注意外架及底层掉落的废料，模板裁完后电锯旁的废料，拆除模板后楼层的废料都要及时清理。在非特殊钢筋障碍情况下，严禁不使用PVC管对螺杆造成损坏，所造成拆模后墙体断裂的螺杆必须由乙方打磨干净。

　　6.待主体封顶工程结束后钉子必须起掉，板、木分离，扣件分离，所有钢管扣件等建材必须各自分类堆码整齐，且堆码不能防碍车子进出和施工程序，因材料不分类，不堆码所产生的零工由乙方严格承担。

　　四、安全标准：安全无事故施工

　　1.严格执行安全操作规程，不违章作业。管理人员做好班前安全交底，做到"三不伤害"，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。

　　2.使用小型机械：电锯、碘钨灯时，要注意用电设施的接线是否正确、安全、电线是否损坏老化、开裂、裸露等，使用时要正确操作，严禁私自乱拉乱接电线。

　　3.乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保持工地整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

　　五、材料管理：

　　1.执行材料消耗定额，严禁施工完成后现场到处是螺杆，螺帽，步步紧，PVC管，水泥支撑，钉子等其他建材，施工完成后必须有序的收拾干净，要做到节约为本，提高自身素质。

　　2.限额领料，如施工需要要提前予以汇报批准，在材料具备的情况下，不得随意乱锯方料，模板，切割钢管，如被上级领导拍照取证费用由乙方自行承担。

　　3.所有材料新材料进施工现场

　　六、现场管理：

　　1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不予清理的甲方另行安排，所发生的费用加倍从乙方承包费中扣取。乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　2.公司负责乙方所有木工的材料运到现场，乙方必须负责配合管理人员卸车，严禁因材料导致冲突发生打架斗殴，一经发现严惩不贷。

　　3.工程进度需要加班，无条件加班，如在合理的工期内不能满足工期需要，乙方必须自行加入人员进行突击，如不配合则由甲方安排人员，费用由乙方承担。

　　七、现场文明施工

　　1.严禁随地大小便，如被发现乙方承担所有罚款及清扫楼层处分。

　　2.严禁打架斗殴，一经发生参与人员将各自承担项目部罚款并自行负责所有医药治疗费用，因打架斗殴造成人员伤亡由乙方自己负担全部责任并不予赔偿，此条例将严格执行。

　　八、违约赔付责任：

　　1.如因乙方特殊原因不能继续合作，必须提前15天通知甲方，不得无故耽误工期。

　　2.在施工过程中如乙方未通知甲方突然不干或因线条，接点变化，班组纠纷等故意挑事造成无故停工的，将承担所有经济损失，并按70%工程量结算并予以清场。

　　3.乙方在施工过程中若造成工伤事故，所产生的合理费用将由甲方承担，如事故较为严重造成伤残的则由甲方和公司商议后决定合理的赔付标准及误工费，如对处理结果有异议，乙方可通过正规伤残鉴定机构鉴定伤残等级后，凭借双方签署的合同通过司法途径进行解决。坚决抵制一切故意敲诈行为，一经发现立即移交至公安刑警部门。

　　4.如发生特殊经济纠纷时，乙方应立即与甲方及上级领导沟通商议解决，严禁对项目部、马路、泵车、工地大门进行封，堵，严禁攀爬塔吊，严禁切断塔吊电源，如发生以上行为所产生的一切后果由乙方负责，并对挑事者追究其严重的法律刑事责任。

　　5.对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。

　　6.双方合同签署后，不得以任何形式进行二次涨价或降价，签订合同后严格按合同执行，若任何一方在签署合同前不能达成协议内容，甲乙双方将不产生劳务关系。

　　7.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应合理顺延。

　　九、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十、付款方式

　　1.甲方每个月支付乙方生活费按人均1000元/月，如须预支其他费用将提前10天通知甲方，每次借支必须办理好借支手续。

　　2.如达到公司接点支付工程款时，甲方按已完成工程量的70%支付给乙方，剩余部分主体封顶材料清理完毕后30天内支付完毕，在无纠纷情况下甲方不得以任何形式拖欠乙方工资。

　　3.如遇特殊情况，未拆除模板按承包价格30%扣除，且未拆模胀模部分按实际点工扣除。

　　4.如遇本工地零工需要：男220元/天，女180元/天，此内部外工地调动补助20元/天。

　　十一、合同终止条件：

　　1.乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。

　　2.甲方中途辞退乙方或乙方中因特殊原因不干，本合同随之终止。

　　3.此合同一式两份，甲乙双方签订后各留一份且合同具有严格的法律效益。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

优秀的作文600字9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承包的_____________一、二模板工程，把部分模板项目工程委托乙方施工。为了加快工程进度，确保工程质量，双方共同协商，特订以下条款，以资双方共同遵守：

　　一、承包工程名称：福建英汉凯丰染整车间一、二模板工程。

　　二、承包方式、范围：________ 。

　　包工不包料。乙方所承包的项目应包括设计图、更改图中所有的模板制作、安装、拆除及清整和井架口卸料平台铺板。

　　三、工期要求

　　按照项目部施工组进度计划安排按时完成。乙方原因造成工期延误，每误一天罚款500元。

　　四、质量要求

　　乙方按施工组的安排，严格按施工图纸和设计要求及国家施工规范要求进行施工；所有墙体拉结筋、过梁、构造柱插筋孔洞需钻；所有项目工程必须达到合格工程标准。若乙方原因造成返工，所造成的所有项目工料损失由乙方全部承担，不得以任何理由把责任推托于甲方与施工员。

　　五、安全要求：

　　1、乙方在施工中必须服从管理人员的要求，施工时必须带好安全帽，穿鞋子进行施工，若发现不带安全帽施工，或穿拖鞋施工现象，每人次罚款100元，由安全员负责监督统计，项目部从班组每月进度款中予以扣除，乙方必须严格遵守施工安全条例，若违章作业发生意外工伤事故，由乙方负责。

　　2、施工现场的施工设备、设施的用电线路的搭设，非工地专业电工不得进行操作。否则，发生意外造成伤害，后果由乙方负责。

　　六、乙方工作：

　　1、每层放样班组必须派人参加。

　　2、施工前乙方应对本班组施工人员做好三级安全生产教育，技术、安全交底工作，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

　　3、施工时乙方必须安排人员负责对本班组作业人员的'安全监督检查及作业面安全设施的检查，保护好施工现场的安全设施的安全，不得擅自移动、拆卸，发现隐患及时向项目部管理人员汇报、反馈。

　　4、保证现场清洁符合要求，交工前应清理现场确保达标，竣工前属于模板清理的，必须清理干净。

　　5、乙方应自行解决班组工人暂住证、保险、劳动证、计生审核证及有关证件。

　　6、乙方应严格按照施工规范施工，如在施工中，发现爆模现象，乙方应负责将砼凿平，乙方在施工中必须服从甲方现场管理人员和公司有关人员的指挥，配合建设方有关人员做好质量等工作，达不到要求，甲方有权随时清退乙方，不切损失由乙方负责。

　　7、做好计划生育工作，乙方提供甲方计划生育手续，发生违章计划生育，被有关单位处理造成甲方损失，一切费用由乙方承担。

　　8、乙方班组人员在工地如果发生打架、斗殴、赌博、盗窃等，发生一次每人罚款500元，严重的交公安机关追究责任。

　　9、乙方要提供驻施工现场人员身份证复印件，并报花名册壹份。

　　七、决算形式

　　按设计图、更改图实际展开面积计算，每平方米22元，模板决算应扣除砖墙位置，柱头、梁头面积，乙方需负责模板量结算以及与施工员审核工作完成为止，甲方支付乙方余款。

　　八、付款方式

　　1、按每月完成进度款支付80%，主体封顶工程完成，付至已完成模板工程总价的90%，余款到初验后一个月付清。

　　2、每月进度款的支付，需是乙方在本月25日前已浇倒完水泥的模板量，甲方在次月20日前支付乙方进度款。

　　3、因乙方自身原因致使乙方中途退场，按完成工程量50%清算。

　　九、工程结束，乙方向甲方决算时，乙方必须付清工人工资，如果是乙方造成工资不付等，造成后果一律由乙方承担，甲方一律不管。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年___月___日

优秀的作文600字10

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：(以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：市(县)路号

　　三、承包范围：包工、包辅料

　　四、工期：工程开工日期：年月日工程竣工日期：年月日合计工期：天

　　五、合同价款：本工程采用单位工程分包形式，实行单方平方米人工辅料包干。具体详见工程预算表;

　　管理费(包含清洁费及材料搬运等费用)另计。双方约定工程包干总价为：￥元(大写：拾万仟佰拾元整);其余增减项涉及造价由甲乙双方共同协商约定。

　　六、质量要求：

　　本工程质量达到施工质量验收规范标准，如达不到标准，应按规范标准及甲方要求进行返工自理，乙方承担由此发生的一切费用。

　　七、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。⑵负责向乙方提供施工图一式(贰)份。

　　⑶及时供应工程进度需用的材料。

　　⑷及时办理工程结算。

　　2、乙方责任：

　　⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

　　⑵必须按图纸施工。

　　⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。

　　⑷负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。

　　八、材料供应：

　　1、主材由(甲)方负责提供，主材提供时间需由乙方提前3-5天通知甲方。

　　2、辅材由(乙)方负责提供，乙方向甲方提供预算表约定的材料规格样品，如出现质量与实际用的规格不符，乙方向甲方支付10倍差价罚款，并按原约定的材料规格进行返工，乙方承担由此发生的'一切费用。

　　九、材料消耗：

　　工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之(三)计算，废料归(甲)方。

　　十、施工与验收：

　　1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员检查、检验。

　　2、工程完工时组织相关人员验收。

　　十一、结算方式：

　　签订合同，甲方即向乙方交付总价款%预付款，其余款项甲方按工程进度向乙方支付工程款。

　　十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，按责任赔付对方工程总价款%的损失费。

　　十三、其它：

　　1、本合同一式(二)份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　3、本合同完成后自行终止。

　　十四、补充条款：

　　本工程实行单方平方米人工费包干，机械器具等由乙方自理，施工过程中出现的任何工伤事故由乙方自行承担全部责任。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

优秀的作文600字11

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　一、承包项目：

　　平果县盘龙〃财富中心1、2#楼整个单位工程的模板制作、安装和拆除。

　　二、承包形式及结算方法：

　　1、模板承包单价按模板展开面积（混凝土接触面积）30元/O计算，（大写：叁拾元每平方米）。

　　2、每月模板安装进度工程量暂按已安装完成的建筑面积乘以2.5倍进行估算，甲方在每月10日付给乙方上月进度款的80%。甲方不能违约或以任何借口拖延付款。封顶一周内甲方付给乙方总工程款的90%（按实际施工完成的模板量计算），本工程主体及零星项目全部完成后，甲方应付给乙方总工程款的95%。待项目竣工验收后十天内全部结算，甲方将工程款全部付清给乙方。

　　三、质量标准与施工要求：

　　1、模板安装允许偏差须控制在以下允许偏差范围内：轴线位移5mm；底模上表面标高±5mm；柱梁截面尺寸+4mm-3mm。层高在5m以内的柱垂直度为3mm，相邻两板的表面高低差2mm，表面平整度5mm和国家验收规范相关标准。

　　2、模板及支架应根据工程结构，荷载大小，地基土类别，施工设备和材料供应等条件设计与安装。甲方负责夯实基础地面。

　　3、模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性。严禁利用外架加固或支撑。

　　4、模板安装和浇捣混凝土时，应对模板及支架进行观察和维护，不得发生涨模、松动坍塌的事故。

　　4、安装现浇多层房屋和构筑物的上层模板时，下层模板应具有承受上层荷载的承载能力。

　　5、模板安装完成应对板内卫生清理干净，特别对柱头内处理干净。

　　6、跨度大于4m的梁板，其模板应按设计要求起拱，当设计无要求时起拱1/1000～3/1000。

　　7、固定在模板上的预留孔和预留洞不得遗漏，应安装牢固。

　　9、底模及支架拆除时，应根据同条件养护的试块抗压强度达到施工规范的规定时和通过现场施工员同意后方可进行拆除。

　　10、拆除侧模时混凝土强度应能保证其表面及菱角不受损伤。

　　11、模板拆除时，不应在楼层上形成部击荷载。拆除的模板应分散堆放并及时将其运至地面指定地点堆放。

　　12、凡梁底、板底、楼梯底板、外挑阳台等拆模后出现涨模、弯曲、下沉等现象，打凿混凝土的费用由乙方承担。如造成严重质量问题经返工处理等，一切返工费用由乙方承担且甲方有权对乙方进行经济处罚。

　　四、材料要求：

　　1、胶合板要求新板占使用模板的70%，旧板占30%。

　　2、主体施工每七层必需更换一套新柱板和部份墙板。楼层梁、板模板必须配三套轮用。

　　五、工期要求：

　　模板工程施工进度须按项目部下达的合理计划完成，±0.00以下地下室墙柱和顶板为6天，一层为5天，标准层每层为3天（工期按柱筋绑扎结束起算）。

　　六、甲方责任和义务：

　　1、负责施工控制轴线放样，对乙方细部尺寸进行复核，下达施工进度、对乙方模板制作安装作技术交底和指导。

　　2、对施工安装完成的模板进行检查复核。

　　3、复核乙方进度工程量。

　　4、合理制定施工现场布置和作业计划，协调和解决班组之间的配合并提供材料堆放场地。

　　5、提供临时配电箱到制作、安装现场（末级开关箱由乙方自备）。

　　6、提供乙方工人宿舍，本班组工人床板由乙方自备。

　　七、乙方的责任和义务：

　　1、每月5号前乙方必须提供上月已累计完成的工程量清单供甲方审核。

　　2、乙方自行负责看管模板和本班组的相关机械设备。

　　3、甲方工地零星用板（跑道搭设等）由乙方无偿提供。

　　4、乙方必须按照项目部制定的本工程模板施工方案进行施工。每层模板安装完成乙方自检合格后，报甲方验收。验收不合格，乙方负责返工，所需工料费用均由乙方自负。若属设计变更甲方未进行交底，造成返工的相关费用均由甲方负责，则工期顺延。若甲方已交底或图纸已明确所造成返工的所有费用均由乙方负责，工期不予顺延。情节严重的所产生的费用均由乙方自行负责。

　　5、乙方负责二次浇捣的过梁、板、柱等的预埋插筋孔洞的钻洞。

　　6、因模板安装不牢固造成涨模，乙方应在甲方指定的时间内凿平，否则甲方有权派人处理，一切费用均由乙方负责。

　　7、每层柱模板安装前乙方必须派两人配合甲方施工员放样。

　　八、安全和文明施工：

　　1、乙方应根据安全操作规范和项目部编制的专项施工组织设计方案进行施工，各安全生产工作应听从现场安全员的指挥。

　　2、班组人员在施工过程中的工人安全防护品由乙方自备。在施工中因违规作业和不正确的操作所造成的安全事故所造成的.经济损失和法律责任均由乙方负责。

　　3、乙方在施工过程中应服从甲方安全生产管理的要求，若违反者按双方签订的《施工安全生产管理和质量责任制》的条款进行处罚。

　　九、违约责任：

　　1、在施工过程中甲方没有按合同约定方式付款所造成乙方工人罢停工的施工损失由甲方承担。如乙方工人向当地劳动部门投诉而由此产生的责任由甲方承担。

　　2、施工中因甲方原因造成停工且贰个月内还不能继续复工，甲方应补偿驻场工人的退场费用。

　　3、若甲方按合同条款执行相关权利和义务后，乙方出现中途退场或无力继续承担施工任务，甲方有权拒付工程款，并追究乙方由于退场或停工所造成甲方的各类经济损失。

　　4、乙方在每月领取进度款时应附上工人工资册及工人身份证复印件。

　　5、乙方应在甲方履行合同的前提下负责及时发放工人工资，如果出现无故拖欠，由此引 - 2 -

　　起的一切责任由乙方负责，如果出现以上现象造成甲方垫付，甲方按实际支付款3%收取乙方月息。

　　十、其他事项：

　　1、本合同经甲乙双方代表签字或盖章后生效。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方协商另行增外条款作为本合同的补充内容时生效。

　　3、本合同签订后且在乙方进场前双方另行签订《施工安全生产管理和质量责任制》协议书。

　　甲方：福州亨源建设工程有限公司

　　盘龙?财富中心项目部

　　联系方式：

　　法人代表（签章）：

　　年月日

　　乙方：联系方式：法人代表（签章）：年月日

优秀的作文600字12

　　甲方：（简称：甲方）

　　乙方：（简称：乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将项目

　　工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）

　　三、乙方负责：

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的'各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60％结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责；

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

　　五、工期要求；

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60％结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准；

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80％，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。

　　甲方（签章）乙方（签章）

　　年月日年月日

优秀的作文600字13

　　甲方：（业主）：

　　乙方：（施工方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合店面装饰工程交易规则及工程具体情况，双方达成以下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）店面（店名）以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价：（大写）（￥）

　　1、设计费元（此费在总预算之内）。

　　2、工期天，从年月日起至年月日。

　　4、工程保修期：一年（因甲方使用不当造成损坏），不在保修范围之内。

　　5、甲方代表（签字）

　　6、乙方代表（签字）

　　7、工程内容：施工图纸报价单，并以报价单为准。

　　8、乙方提供主要材料及设备情况表。

　　9、本合同签定生效后，甲、乙双方应严格遵守合同所规定的各项条款。不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程总造价20%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

　　二、合同细节说明：

　　1、甲方工作

　　（1）开工前，向乙方提供确认的施工图纸或有关作法说明一份，并向乙方进行现场交底。全部腾出或部分腾出屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所带留的家具、陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备、并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，费用有甲方自理。

　　（2）甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，甲方其他成员归工程及乙方的'意见均需通过甲方代表与乙方接触

　　（3）负责协调邻里关系，保证乙方每日十二小时施工时间，否则工期顺延。补误工费。

　　（4）如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责办理相应的审批手续。

　　（5）协调有关部门作好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　（6）施工期间，甲方将屋门钥匙交给乙方。工程验收结算余额后，原钥匙交给甲方。

　　2、乙方工作

　　（1）组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定并签字认可。

　　（2）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或有关说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程预算。

　　（3）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备线、古树名木不受损坏。做好现场保护工作，处理好由于施工所带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　（4）施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆原建筑物结构及各设备管线。工程竣工末移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　3、工期

　　（1）甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，支付乙方赶工费并签定工期变更协议。

　　（2）因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，对乙方造成误工的应付误工费。

　　（3）因设备变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗拒因素影响，导致停工四小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。

　　4、工程质量及验收

　　（1）工程以施工图纸，设计变更的内容为依据。施工过程中双方对工程质量发生争议，申请相关部门对工程质量予以认证。经认证工程质量不符合约定的标准，人证过程支出的费用由乙方负责。经认证工程，质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　（2）甲、乙应双方及时办理阶段工程的检查与验收手续。乙方应提前一天通知甲方参加验收，甲方不按时参加阶段工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认验收、签单。否则乙方有权停工处理，所造成的误工费由甲方负担，且工期顺延。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　（3）由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、变更

　　如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增添减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签字变更后方能进行该项目施工，增添款项随时结清。凡私自与工人商量更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应赔偿相应损失。

　　6、结算

　　工程竣工验收后，乙方提出工程结算并为甲方开据保修单。

　　7、材料供应

　　（1）本工程甲方负责采购供应的材料，设备必须有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料，设计发生了质量问题或差异，对工程造成损失，负责由甲方承担。

　　（2）凡由乙方采购的主要材料，设备必须在材料设备表中注明品牌，规格或质量标准并经甲方签字认可，如与材料表不符，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　8、安全生产和防火

　　（1）甲方或乙方提供的施工图纸或说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设备规范。

　　（2）乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》。

　　（3）如果甲方提供的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　（4）如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　9、奖励和违约责任

　　（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方应支付乙方50/天的误工费;甲方如果不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1%支付滞纳金，且工期顺延。

　　（2）由于乙方原因，逾期一天，乙方支付甲方50/天的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方1%作为奖励。

　　（3）甲方未办理任何手续，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　（4）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责，且视为验收合格。

　　（5）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　10、争议或纠纷处理

　　（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　（2）当事人不愿意通过协商、调解解决问题或者协商、调解不成时，可向当地人民法院起诉。

　　11、补充条款

　　12、附件

　　（1）本合同正、副本各两份、甲方、乙方、各持一份。

　　（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）有效。

　　13、附件

　　（1）施工图纸

　　（2）工程预算表及报价表

　　（3）甲方提供材料、设备清单

　　（4）主要材料说明

　　（5）工程变更单

　　（6）工程验收单

　　（7）工程结算单

　　（8）其它

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代理人：

　　电话：

　　年月日

优秀的作文600字14

　　发包方：（以下简称甲方）_________

　　承包方：（以下简称乙方）_________

　　甲方计划新建房屋一幢，在公平竞争中择优将此房屋建修中的`木工工程承包给乙方为完成甲方设计的木工工程任务，明确相互权利义务关系，经双方协商，特签订此合同。为信守合同，并严格地履行，共同遵守些列条款：

　　一、工程规模：甲方新建房屋为两楼一底，门排两个，钢筋混砖结构，楼层面每层钢筋水泥浇筑。

　　二、木工工程价款：甲方以基墩每个米_________元，楼层板面每平方米_________元，地穿梁每米_________元，立柱每_________元计价。

　　三、质量要求：乙方必须保证立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋设计的规格施工，同时保证每楼板面平整，每楼梯步均匀。

　　四、安全事故责任：乙方在工程施工中，时刻将安全意识放在重中之重。若出现安全事故，一旦甲方买了意外保险，按照国家规定的意外保险处理后，甲方概不负其它一切任何责任。

　　五、本合同自签订之日起，甲乙双方签字生效。

　　六、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商形成共识后，与本合同同等生效。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

优秀的作文600字15

　　发包方：苏州市春业建筑工程有限公司XX项目部(以下称甲方)

　　承包方：木工班组承包人 (以下称乙方)

　　“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则。” 经甲乙双方共同协商，就木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条工程承包单价、范围及要求

　　工程承包单价：

　　按建筑面积/m2进行费用结算(坡屋面按水平投影计算增加工程量);合同价格已包含养老保险、安全保险、劳保用品、车旅费、医药费、超高费等所有费用。

　　承包范围及要求：

　　1、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。

　　2、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)，多层顶板支撑板带。

　　3、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。

　　4、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);

　　5、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10MM以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。

　　6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

　　7、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。

　　8、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

　　第三条、工程工期

　　1、工期要求：天。年月月开工，年

　　如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。

　　2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　3、若延期一天工期，罚款元;

　　第五条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

　　第六条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。

　　2、协调现场工作关系。

　　4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款，

　　5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备，有关代支费用由乙方全额承担，费用从当月预借款(生活费)中扣除。

　　第七条乙方责任与义务

　　1、遵守国家政策和法律法规;遵守建筑单位(业主方)、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。

　　2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。

　　3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证

　　件的原件交给甲方统一管理，以便备查。

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

　　6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。

　　8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品 (如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。

　　第八条履约保证金的缴纳及返还

　　1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程承包额的.10%作为履约保证金，计元，其中质量保证金4%，工期保证金2%，安全保证金4%。(此履约保证金不计息)。

　　2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。

　　3、履约保证金的返还：主体竣工验收合格后返还。

　　第九条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染;避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条材料、设备的管理

　　1、木工班使用的材料服从项目部分配的材料领取(但必须办理有关手续签字后)使用。方木、竹木模板必须计算报项目部审批后开锯配模但不得随意乱锯。如发现乱锯的按材料的5—10倍罚款。铁钉及铁丝等材料由乙方自行解决。

　　2、周转材料为工程施工中的一个重大投资环节，所以对周转材料的合理利用是对工程成本控制的重要环节;对于周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为1%、U形卡损耗量为3%、山形卡损耗量为3%，超出部分由班组按市价赔偿。

　　3、严禁使用钢筋头支模，木工使用的定位筋必须经项目部审批后到钢筋班领取。

　　4、乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。

　　第十一条结算办法及付款方式

　　按月进度拨付已完工程量的工程款70%;甲方第二个月开始发给乙方(实际出勤满26天/月者)生活费 1500元/人，负责人5000元.根据苏州市对农民工工资的管理规定精神，乙方必须提供当月施工人员签字并由班组承包人签字认可后的实际出勤表、工资表(由项目部现场施工管理人员签字认可);余款在工程竣工验收合格后(由乙方与有关审计部门审核后的数量为准)，除留质量保修金5%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。

　　第十二条施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　第十四条保险

　　1、保险费用由乙方负责。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失;所发生的费用由乙方承担。

　　第十五条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。

　　2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

　　第十六条不可抗力

　　1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。

　　第十七补充条款

　　1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。