建筑工程分包协议书

时间：2024-05-02 07:23:51 协议书我要投稿

建筑工程分包协议书推荐度：
相关推荐

建筑工程分包协议书

　　随着社会不断地进步，男女老少都可能需要用到协议，协议对双方的事务履行起到积极作用。我们该怎么拟定协议呢？下面是小编整理的建筑工程分包协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

建筑工程分包协议书

　　建筑工程分包协议书篇1

　　出包方（以下简称甲方）：______承包方（以下简称乙方）：______

　　我公司承建荣县鼎新镇小井沟移民安置综合体项目工程，为解决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着平等互利、等价有偿的原则，根据本工程的实际情况，经甲乙双方协商一致达成下列条款，共同遵守。

　　第一条、本项目工程概况

　　1、本项目工程为框架全现浇结构

　　2、工程地址：荣县鼎新镇鼎新村4、5组

　　3、建筑面积：（按实计量）。

　　第二条、承包工程内容及计价

　　1、本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工，其施工内容如下：

　　该工程的砼浇筑、砌体、内外墙抹灰、外墙砖及屋面土建工程、构件制作安装、二次砼结构现浇、地坪砂浆找平、门窗塞缝补烂、室内回填、底层地面砼浇灌等。

　　2、人工工资单价：

　　1）、以上人工工资按元/㎡建筑面积包干施工，本单价包含人工费、机具费、安全文明措施费等。

　　第三条、乙方的承包要求

　　乙方所用的泥工工具、劳保用品、安全帽、安全带、钉子、铁丝、二次配电箱及出线电缆等由乙方自己提供，食宿由乙方自行解决。

　　第四条、人工费支付

　　1、按总工期按进度支付总清包款的%；乙方必须提供工人工资表；剩余待竣工验收交付后内付清。

　　第五条、工程质量责任

　　1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一、安全第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。所有水平包筑模必须找水平，垂直立柱包筑模及二模包筑模必须统一垂线；误差在20mm以上的产生的额外抹灰剃打返工费以及连带费用由乙方全部承担，并处以每处200元罚款；造成材料浪费的，浪费材料由乙方承担，甲方有权从工程款中扣除；乙方不能借口任何理由拒绝。

　　2、本项目工程的工程质量，必须达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的标准。经检测不合格，由乙方返工重做、返工费由乙方全部承担。

　　第六条、甲乙双方权利、责任、义务

　　1、甲方权利、责任和义务

　　1）甲方有权利、责任和义务

　　2）甲方根据施工生产计划，提供图纸一套给乙方。

　　3）乙方组织的管理人员和工人，必须经甲方审批后进入工地，并持证件上班；甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的费用及损失由乙方承担，并承担的赔偿，甲方有权直接从劳务费中扣除。

　　2、乙方的权利、责任和义务

　　1）乙方有权就工程技术咨询甲方，寻求甲方技术方面的支持。施工队在施工期间，必须有一位主要负责人在工地指导和管理施工，以便处理施工过程中的问题。如需外出时，必需向甲方项目部主管人员请假；如在施工期内主要负责人无故不在施工现场的，每天罚款贰百元，施工放线交底必须参加，无故缺席的罚款500元每次。

　　2）、乙方应提前7天书面向甲方提出材料使用计划；现场模板、条方应先挑后锯的原则，乱锯乱改的处以200元每次的罚款，甲方有权直接从劳务费中扣除，不予改正的下次加倍罚款。

　　3）乙方必须定期对其工程人员进行安全、质量意识教育。对其工作人员的'一切行为负责。乙方工人若有偷盗行为，甲方有权利对乙方处予罚款，并有权在劳务工程费中扣除。同时，甲方视行为从情节决定是否送公安机关处理。

　　4）在施工过程中，如乙方施工质量达不到合格要求或进度达不到甲方要求，甲方有权解除合同，且乙方必须在甲方通知后48小时内清退出场。否则，还应按每逾期一天200元累计承担违约责任，甲方可直接从应付给乙方的工程款和保证金中扣除。对乙方完成的不合格部分工程，其返工整改费用由乙方承担，甲方可直接从保证金或应付的结算款中扣除。

　　5）乙方必须遵守国家的法律、法规，严格按规范施工，并主动接受甲方各方面管理制度。

　　6）施工中若乙方不服从甲方和项目部的管理或该加班不加班、该加人不加人时，甲方处以500元/次罚款，并有权解除合同。

　　7）由于乙方在组织施工过程中如施工进度、质量、安全、文明施工、劳动力不足或管理不善等原因而影响现场施工，甲方有权中途解除合同，并按实际完成工作量的80%结算人工费，其余20%作为违约金，乙方不得再向甲方提出任何要求。

　　8）乙方必须每次参与甲方和项目部组织的工作例会，必须服从甲方统一安排和指挥。

　　9）乙方必须遵守甲方、建设单位项目部及相关主管部门有关施工作业管理的相关规定，若达不到要求而被罚款者，甲方有权按照罚款单金额从当月应支付的劳务费中直接扣除。

　　第七条、安全

　　1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、重庆市、甲方及上级单位的政策、法律、规范、标准和制度，不得违章指挥，严禁违章作业，严格执行安全技术交底，必须对进场人员进行安全教育。

　　2、乙方进入施工现场进行环境保护教育和法律教育，工人必须遵守环保法规及有关规定、制度要求，如乙方在施工中违章违规造成罚款，一切经济责任由乙方承担，若甲方先行垫付，有权从乙方的工程款及保证金中扣除。

　　3、乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若工程中出现安全事故，按事故的责任来划分经济责任。

　　第八条、工期

　　1、按甲方要求完成，乙方必须听从甲方指挥，服从安排。该加班时，必须组织加班，不听从指挥，工期达不到要求，甲方有权解除承包合同，另行安排班组。

　　2、每天上班人数结合工程实际，按进度要求规定上足；若是人力安排不足影响下一工序施工的除罚款1000元每天以外下一工序所安排的人工耽误工资由上一工序全部承担，甲方有权从工程款中扣除给与下个工序班组。

　　第九条、其它

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章生效，在本项目工程完工结尾款后自然失效。由于战争、地震、**、空中飞行物体坠落或其它非甲方责任而发生爆炸、火灾以及发生20年未遇的风、雨、洪水等自然灾害。造成的直接损失各自负责。

　　2、本合同经甲乙双方签字后，未经对方同意，任何一方均不得终止合同。

　　3、本合同经甲乙双方签字后，具有同等法律效力。

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：___年___月___日

　　建筑工程分包协议书篇2

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的`违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章）分包方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

　　建筑工程分包协议书篇3

　　(以下称甲方)

　　(以下称乙方)

　　为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，明确甲、乙双方在施工过程中的职责，经甲、乙双方共同协商一致，同意签订以下内容的安全生产协议，共同遵守：

　　一、甲、乙双必须认真贯彻执行国家和北京市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。

　　二、甲方为

　　工程的总包单位，乙方为　　　　　　　　　　　　　　　　　分包单位

　　乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。

　　四、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。

　　五、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。

　　六、乙方应给工人配备合格的安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。

　　七、乙方人员不得随意进入非乙方施工区域。

　　八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。

　　九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。

　　十、乙方自备的机具、脚手架、电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。

　　十一、有乙方提供的.机具、脚手架、电箱等设备、设施乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、电箱等设备、设施的管理和检查。使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。

　　十二、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的每迟一天加罚5%的滞纳金。

　　十三、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任有乙方负责。

　　十四、事故处理：

　　1、由于甲(乙)方责任造成乙(甲)方人员伤害事故或设备事故者，甲(乙)方参照国家现行规定给予乙(甲)方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙(甲)方负责处理。

　　2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切责任由乙方负责。

　　十五、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　十六、本协议有效期：自双方签字并盖章有效公章起至乙方退场后终止。

　　十七、协议未尽事宜，凡属国家、北京市及公司有规定的均按有关规定执行，凡属国家、企业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。

　　十八、需要补充的条款：

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章盖章

　　年月日年月日

　　建筑工程分包协议书篇4

　　甲方：_________________

　　乙方：__________________

　　依照国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条工程工期

　　1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2、主要节点工期：___________________________________

　　3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同；

　　2、本合同附件；

　　3、招投标文件；

　　4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　第六条标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法行为的人员予以清退。

　　4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6、统筹安排、协定

　　7、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第八条环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

　　发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

　　3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第九条材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担；材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。

　　第十条承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价

　　2、承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

　　劳务承包合同范本甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条工程

　　3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　第十一条结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

　　3、在每月的.承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

　　第十二条施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）

　　第十三条工程保修

　　1、保修范围、期限：______________

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　第十四条保险

　　1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　第十五条争议

　　1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；2、1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2、2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　2、3 仲裁机构要求停止合同工作；

　　2、4 法院要求停止合同工作。

　　第十六条合同履约保证金

　　1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

　　2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。

　　3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

　　第十七条不可抗力

　　1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　第十八条

　　1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

　　第十九条合同终止

　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　第二十条合同份数

　　本合同一式_______份，甲方_______份；乙方_______份。

　　第二十一条补充条款__________________________________________

　　第二十二条合同生效

　　本合同双方约定_______后生效。

　　合同签订时间：______________

　　合同签订地点：______________

　　甲方（盖章）：______________

　　乙方（盖章）：_____________

　　建筑工程分包协议书篇5

　　甲方：（以下称甲方）

　　乙方：（以下称乙方）

　　一、甲、乙双必须认真贯彻执行国家和北京市颁布的有关安全生产法令、法规、规范、标准、规章、制度。

　　二、甲方为________工程的总包单位，乙方为________分包单位。

　　三、乙方应接受甲方的统一安全管理，遵守甲方各项施工安全管理制度，并对分包项目安全管理全面负责。

　　四、乙方负责人应对乙方全体人员在生产中的安全和健康全面负责。

　　五、乙方应建立健全安全组织，配备安全管理人员，制定安全管理措施，并监督检查执行情况。

　　六、乙方应给工人配备合格的安全防护用品，并监督、指导正确使用，对违章人员应予以纠正。

　　七、乙方人员不得随意进入非乙方施工区域。

　　八、乙方应负责对本单位人员的安全操作规程、安全管理制度教育及班前安全教育，并有安全教育记录。

　　九、乙方应针对施工特点，对施工人员进行详细的书面安全技术交底，并监督、检查交底执行情况。

　　十、乙方自备的机具、脚手架、电箱等设备、设施必须性能良好，符合安全技术标准要求。

　　十一、有乙方提供的机具、脚手架、电箱等设备、设施乙方应在使用前会同甲方验收签字，如不符合安全技术标准，乙方有权拒绝接收使用，并要求甲方整改或调换。一经双方验收合格签字后，乙方应负责对使用的机具、脚手架、电箱等设备、设施的管理和检查。使用过程中发生故障或发现隐患，应立即停止使用并检修。

　　十二、甲方有权依据有关安全管理规定对乙方进行安全监督，有权对乙方的隐患与违章进行经济处罚或停工处理。罚款以现金形式交纳，凡逾期不交的`每迟一天加罚５％的滞纳金。

　　十三、禁止乙方将其承包的工程再分包，如乙方有再次分包行为，一切责任有乙方负责。

　　十四、事故处理：

　　1、由于甲（乙）方责任造成乙（甲）方人员伤害事故或设备事故者，甲（乙）方参照国家现行规定给予乙（甲）方一次性经济补偿，其善后具体事宜及家属的接待由乙（甲）方负责处理。

　　2、由于乙方责任造成的人员伤害事故及设备事故，一切责任由乙方负责。

　　十五、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　十六、本协议有效期：自双方签字并盖章有效公章起至乙方退场后终止。

　　十七、协议未尽事宜，凡属国家、北京市及公司有规定的均按有关规定执行，凡属国家、企业无规定的甲、乙双方可随时协商修订补充。

　　十八、需要补充的条款：

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　盖章盖章

　　____年____月____日____年____月____日

　　建筑工程分包协议书篇6

　　合伙人：______________(以下简称甲方)合伙人：______________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方经平等协商，就合伙承包________________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目，对外以________________公司名义出现。

　　三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例_____________%。

　　2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占_____________%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配;

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的.，不得退伙;退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;

　　2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份;

　　2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　________________年______月__________日____年____月____日

　　建筑工程分包协议书篇7

　　工程承包人：（施工总承包人或专业工程承/分包人）

　　（甲方）：

　　代表人：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　劳务分包人（乙方）:

　　资质证书号码:

　　发证机关：

　　资质专业及等级：

　　复审时间及有效期：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一条工程概况及承包工作内容

　　1、工程名称：

　　2、工程概况：

　　3、分包工作内容：

　　4、范围包括：

　　5、工程监理单位（全称）：

　　6、工程质量标准：

　　第二条

　　作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　第三条合同工期

　　1、开工日期：________年___月___日开工。

　　2、竣工日期：________年___月___日竣工。

　　3、总工期为：日历天______天。

　　4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。

　　第四条承包方式与工程造价

　　1、承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

　　2、工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。

　　3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

　　4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。

　　5、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。

　　第五条合同价款的结算和支付

　　1、结算、决算资料：

　　①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　2、合同价款的结算和决算：

　　①发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　　②工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的`决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　3、合同价款的支付：

　　①合同价款分期支付：在________年___月___日付款_______元，在________年___月___日付款_______元。

　　②分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

　　③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

　　④办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日日期：年月日

　　建筑工程分包协议书篇8

　　总承包单位（__方）：————————————公司

　　__分包单位（乙方）：————————————————公司

　　为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。

　　一、工程名称：

　　分包内容：

　　二、责任期限：自___年____月____日至___年____月____日

　　三、__方责任

　　1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。

　　2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。

　　四、乙方责任

　　1、认真履行安全生产职责，自觉接受__方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行__方在安全生产方面的规章制度，服从__方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。

　　2、施工现场应配备专职安检人员和__人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。

　　3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保__作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持__上岗。

　　4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对__地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。

　　5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。

　　6、对__方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的`必须书面报__方批准。

　　7、必须使用__方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。

　　8、执行__方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。

　　9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报__方并按有关规定组织调查处理。

　　10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章__作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。

　　五、生产安全事故责任裁定

　　生产安全事故的责任裁定由__方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的__法院起诉。

　　六、其他：（根据分包工程特点约定）

　　__方：（章）乙方：（章）

　　代表人：代表人：

　　签订日期：___年____月____日

　　建筑工程分包协议书篇9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经双方协商，甲方现有________电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约________万平米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：

　　一、甲方责任:

　　1.甲方负责与________集团________电影制片厂洽谈并签订合同。

　　2.甲方负责与________集团________电影制片厂办理拆除的合法批件。

　　3.甲方负责安排乙方进场的'住房与水电相关事宜。

　　4.甲方负责施工期间与________电影制片厂的协调厂内工作。

　　二、甲方义务:

　　1.甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。

　　2.甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。

　　3.甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。

　　4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。

　　三、乙方责任:

　　1.乙方负责合同签订前，人员与设备的前期调配。

　　2.乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。

　　3.乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接。

　　4.乙方负责施工过程中，房屋拆除与渣土清运工作。

　　四、乙方义务:

　　1.乙方必须在合同签订前为甲方保密，不得肆意宣扬或分包。

　　2.乙方必须在与甲方签订合同时，积极配合甲方进场交接。

　　3.乙方必须在甲方安排完办公现场后，三个工作日内人员到场履行合同。

　　4.乙方必须按时保质保量的完成拆除任务，渣土清运外部事宜自行处理。

　　以上仅为与________电影制片厂拆除合同前合同意向书，正式合同需甲方与________电影制片厂达成正式合同后再与乙方签订，施工价格暂定每平米40元人民币(大写:肆拾元整)，如甲方正式合同签订后，甲乙双方不能在五个工作日内达成共识，若因甲方原因甲方按意向书总造价的33%赔付，若因乙方原因乙方按意向书总造价的33%赔付。如意向书有其他不足，加以备注。

　　备注:此意向书一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章生效，并具法律效应。

　　甲方:________________

　　乙方:________________

　　日期：

【建筑工程分包协议书】相关文章：

工程分包安全协议书（精选14篇）12-25

分包工程协议书范文7篇12-01