临时用电协议书

时间：2022-09-03 08:46:11 协议书我要投稿

临时用电协议书

　　在当下社会，需要使用协议的场合越来越多，协议具有法律效力，确立某种法律关系。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编为大家整理的临时用电协议书，欢迎大家分享。

临时用电协议书

临时用电协议书1

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方因生产需要，向甲方有偿借电，经甲乙双方协商一致同意，达成以下协议：

　　一、乙方因生产用电借用甲方电源，甲方同意乙方在甲方的配电房接电。除非双方另有约定，乙方不得擅自改变用途，如有违约甲方可随时单方终止合同。

　　二、借用期限自年月日起，至年月日止。若甲方因生产规模扩大或实际用电增加需要，有权以书面形式提前7天通知乙方，可随时解除本合同。

　　三、乙方不得损坏甲方变电设施设备，不得更改线路，不得另借他人使用。在借用电期间，乙方需要另行在甲方安装独立电表，另行独立接连电缆电线，电缆电线电表及其他相关设备设施费用均由乙方全部承担。

　　四、每月号甲方抄记乙方电表并告知乙方，乙方根据用电量按元/度标准及相关电量损耗向甲方交纳电费，缴费日期为。逾期每日按欠缴金额的`5%向甲方交纳滞纳金，在借电期间国家电价标准调整，甲乙双方相应调整借用电费用标准。

　　五、如乙方超负荷运行或人为操作不当造成变电设备损坏，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方经济损失。

　　六、甲方如因维修、更换变电设备等需要停电，应提前3天通知乙方。

　　如因不可抗拒因素，而非甲方主观故意停电，造成乙方损失的，甲方不承担任何责任。

　　七、乙方提交借电保证金元整。甲方收取保证金后给乙方开收款凭证，保证金用于乙方违约或欠费时抵扣，终止或解除合同时，保证金剩余部分无息退给乙方。

　　八、借用电期间，综合治理责任及安全等工作，乙方应执行有关部门规定，并承担全部责任和服从甲方监督检查。乙方所接电线要注意安全，应派专人定期巡查临时用电所存在的安全隐患，并注意用电安全，如发生一切事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　九、如乙方有下列情形之一，甲方可予以停电或单方终止本合同，造成甲乙双方一切损失，均由乙方承担。

　　(1)擅自转借他人使用;

　　(2)擅自改变变压器的用电用途;

　　(3)欠交电费及乙方应承担费用累计达五日;

　　(4)损坏变压器及附属设备;

　　(5)拒不履行本合同约定义务。

　　十、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方各持一份。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　单位名称：单位名称：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　本合同签订时间：年月日签订地点：

临时用电协议书2

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证工程建设的顺利进行，确保安全供用电，甲乙双方就乙方施工供用电事宜达成如下协议：

　　一、乙方在甲方工地施工，甲方负责提供电源。乙方事先提出用电负荷并经甲方确认，同时完成用电线路铺设及电源设施安装报甲方验收合格后，由甲方给予送电。

　　二、乙方必须按照国家有关电力标准及规程设计、安装、使用电力设施，并严格管理，加强安全监督，以保证安全用电。（配电盘必须安装合格的漏电保护器；所有电气设备外壳必须良好接地，刀闸、开关灭弧装置必须齐全完好；熔丝严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替；电缆绝缘必须良好）。乙方驻工地期间因用电造成的安全事故，一切责任均由乙方全部承担。

　　三、甲方应保证电力正常供应，若遇正常检修停电等情况，应提前24小时通知乙方，若遇事故停电，应及时通知乙方，以便乙方作好工作安排。若乙方自身原因需停电时，乙方应书面通知甲方，由甲方进行安排。

　　四、乙方必须按照施工合同规定承担用电电费，计量表计以双方确认的表计为准。对使用220v电源的`设备用电，必须安装单相电度表，电度表表壳必须有完整的铅封。使用电源接线完毕后，由甲方电气工作人员对表尾和计量用ct接线端子进行加装专用铅封。乙方在工作期间不得随意拆除更换电表和计量用ct接线端子的铅封，不得私自改动，私动计量表计。否则，每发现一次罚款500元，并追加损失电量。若有问题必须改动时，必须提前通知甲方电气技术人员到场共同办理。

　　五、乙方必须按照事先约定的负荷用电，因超负荷造成甲方供电设备损坏的，乙方承担全部损失。因乙方责任造成停电范围较大，影响整体工程进度的，责任由乙方承担。

　　六、甲方有对乙方用电情况进行检查的权力，发现隐患及问题及时通知乙方限期整改，逾期不改者，每次罚款200～1000元。情节严重者，给予停电，影响工期责任自负。

　　七、本协议经甲乙双方代表签字后生效，作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

临时用电协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况，为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！

　　一、临时用电安全；

　　1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。

　　2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。

　　3、因乙方使用的临电为甲方施工用电，电压、电流强度随甲方用电器启动或电网电压、电流强度而变化，可能导致乙方用电设施损坏或财产、人身伤亡事故，甲方不承担任何责任及费用。

　　4、因电网或甲方自行安排停电，恢复供电时甲方不另行通知乙方，乙方在停电间歇不得随意接拆线路或用电器，否则发生人生伤亡及财产损失事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。

　　5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。

　　6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。

　　7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。乙方不得使用大功率用电器。若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。

　　8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。

　　9、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。

　　二、临时用水：

　　1、乙方临时用水由乙方在甲方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的计量表，经双方确认后方可安装，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得有异议。

　　2、甲方提供给乙方临时用水乙方只能作为生活用水，不得另作他用或向第三方提供用水，也不得用作施工用水。在使用过程中乙方应保护好甲方提供给乙方的主水管道不被破坏，若因管道发生故障乙方应无偿派人协助甲方共同及时解决。

　　三、其它：

　　1、经双方共同协商，为确保双方各项责任、义务的顺利履行，双方约定乙方至合同签订之日起向甲方一次性缴纳履约保证金人民币20000元；待合同终止后，乙方履行完全部责任义务甲方无息退还乙方保证金。若在履行协议过程中乙方违约，甲方可视具体情况酌情扣除乙方保证金后无息退还乙方剩余保证金，乙方不得有任何异议。

　　2、经协商，双方电价为：元/度；水价为元/立方；每月底由双方相关人员共同抄表，核实，次月2日前乙方将双方确定的上月用电用水费用上缴甲方综合办公室，若因乙方延期不予缴纳，甲方有权终止本协议，停止向乙方供水供电，拖欠费用在乙方上缴保证金中扣除，乙方不得有异议。

　　3、甲方提供给乙方的水、电是经地方相关行政主管部门许可接入，同时也受到地方行政主管部门日常监管，若因乙方接入甲方水、电受到地方行政主管部门处罚或约束，由乙方负责协调处理，所发生的费用及罚款由乙方负责支付，甲方不承担任何责任和费用。因乙方无力协调，甲方视具体损失如实扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失，并同时终止本协议。

　　4、因乙方用电、用水给第三方造成的财产损害、人身伤亡事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。

　　5、甲方提供给乙方的'临时生活用水、用电只是短期行为，随着甲方临时场地、设施变拆会及时中断，甲方临时场地、设施变拆中断前3日提前通知乙方，乙方应做好相关中断后准备工作，甲方中断后乙方不得阻拦干扰甲方正当行为，否则视乙方违约，甲方可扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失。

　　6、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

　　7、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

　　8、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。

　　9、本协议终止日期为20xx年4月30日，因不可抗力原因（如地方主管部门要求拆除甲方临时设施、地方纠纷、地方主管部门要求终止向乙方供电供水等）本协议即行终止，乙方不得有异议。

　　本协议一式三份，甲乙双方各执1份，经双方签字盖章之日起生效，至本协议约定终止日期或双方约定终止事项出现后即行终止。

　　本协议发生争议时由双方协商解决。协商达不成一致意见可上诉至人民法院仲裁。

　　双方约定本协议争议仲裁上诉法院为重庆市九龙坡区人民法院。

　　甲方单位：

　　乙方单位：

　　甲方代表（签字）：