维修合同

时间：2023-02-15 15:00:19 合同范本我要投稿

维修合同范本(集合15篇)

　　随着法律观念的日渐普及，合同在生活中的使用越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的维修合同范本，欢迎阅读与收藏。

维修合同范本(集合15篇)

维修合同范本1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　一、车辆维修合同签定原则：

　　经甲方考察乙方车辆维修、保养业务水平，确认乙方的维修车辆设备、人员、公司规模满足甲方单位车辆维修及保养条件和要求，甲、乙双方按照平等自愿的原则，甲方愿以将本单位的.所有车辆在乙方单位进行维修及保养，经充分协商一致，特签订车辆维修合同。

　　二、甲方责任

　　1、甲方将本单位车辆、车辆品牌进行维修内容及保养内容告知乙方。

　　2、甲方到年底时全年车辆的维修和保养费用一次性付给乙方。

　　三、乙方责任

　　1、乙方接到甲方车辆维修和保养时，必须按规定及时进行维修和保养。

　　2、乙方按甲方规定时间内交付维修和保养的车辆。

　　四、其它约定事项

　　1、甲乙双方发生争议的，可以协商解决，双方协商不成时，任何一方都有权向本合同签署地的法院起诉，本合同签署地为：河南省平顶山市。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本合同后附每年的车辆维修和保养费用表。

　　五、合同生效

　　本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方：平顶山市快捷运输有限公司

　　签字代表：

　　日期：

　　乙方：平顶山市新华区新起点汽车维修装饰中心

　　签字代表：

　　日期：

维修合同范本2

　　发包方(甲方)：x医科大学

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本设备具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条设备概况

　　1.1设备名称：

　　1.2设备地点：x医科大学

　　1.3承包方式：乙方包工包料

　　1.4工期：本设备自签订合同起年月日前竣工。

　　1.5设备质量：合格。

　　1.6合同价款(人民币)：大写 (￥ )

　　第二条甲方工作

　　2.1 开工前3天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

　　2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对设备质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。

　　2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　第三条乙方职责：

　　3.1 设备质量方面：乙方应加强施工中的质量控制措施和管理，确保设备质量达到合格等级。

　　3.2劳动安全方面：乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育，注意劳动安全，做好施工现场防火、防盗、防触电等工作，不得随意破坏施工现场的安全围护设施，如发生工伤事故或意外事故，均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。

　　3.3文明施工方面：材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场地清;保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，对违反责任者将从重处罚，所处罚金将直接从设备款中扣除。

　　3.4成品保护方面：乙方应加强成品保护工作，既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品，破坏后由乙方自行负责;乙方破坏其他人的成品，损失由乙方承担，损失费用从设备款中扣除。

　　3.5负责保护周围建筑物及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应承担相应费用。

　　3.6配合有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并承担费用。

　　3.7保险和设备施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用均由乙方全部支付。

　　3.6指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　第四条工期约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　第五条设备质量及验收标准

　　5.1本设备以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰设备施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装设备质量检验评定同意标准》(GBJ300-88)等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2本设备质量达到国家质量评定合格标准。

　　5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽设备和中间设备的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽设备和中间设备验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

　　5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5设备竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　第六条设备款结算

　　6.1双方商定本合同价款采用第(2)种;

　　(1)固定价格。

　　(2)中标价(含投标风险)+经济签证。变更部分按实际发生的设备量决算。涉及经济签证的，需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。

　　(3)可调价格;按照国家有关设备计价规定计算造价，按有关规定进行调整和竣工结算。

　　6.2设备结算采用定额：20x年《全国统一建筑设备基础定额安徽省综合估价表合肥地区综合价目表》(第二版)、1999年《安徽省装饰设备综合估价表合肥地区价目表》、《全国统一安装设备预算定额20x安徽省估价表》。材料价格采用年月份合肥市建设设备市场价格信息。

　　6.3取费标准：按四类取费。

　　第七条质量保证期

　　本项设备质保期1年。质保期内，设备因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，乙方需在2日内到场免费维修。

　　第八条付款方式

　　8.1设备验收合格后，向中标人支付至合同价70%的合同金额;

　　8..2经安徽医科大学审计部门审计并出具结算报告后支付至决算价的95%，同时退还履约保证金(无息)。

　　8.2结算价的5%留取设备质量保证金，待质保期满无质量问题，招标人退还该设备质量保证金(无息)。

　　第九条材料供应约定

　　9.1乙方采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

　　9.2凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对设备造成的损失全部由乙方承担。

　　第十条安全生产和防火约定

　　10.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　10.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装设备安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的'一切经济损失。

　　第十一条违约责任

　　11.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5%元违约金。

　　11.2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和设备成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　11.3甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原来建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

　　11.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)乙方负责并承担损失。

　　11.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　11.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知另一方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十二条争议或纠纷处理

　　12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响设备进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　12.2合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政部门调解;协商或调解不成的，按下列第(2)种方式解决。

　　(1)提交合肥地区经济仲裁委员会仲裁;

　　(2)依法向建设设备所在地人民法院起诉。

　　第十三条其它约定

　　13.1在本次施工中乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。

　　13.2乙方严格按程序施工，每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序，从而确保设备质量。

　　13.3在施工中，本设备如有变更部分甲方应及时通知乙方，并给予办理经济签证。

　　13.4如因甲方未及时通知造成已完设备量返工，甲方因承担乙方经济损失。

　　第十四条其它未尽事宜，双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则，协商解决。

　　第十五条招投标文件是合同不可分割的重要组成部分，凡合同未明确的内容一律以本项目招标文件为准。

　　第十六条本协议一式陆份，甲方四份，乙方二份。

　　发包方： x医科大学(盖章) 承包方： (盖章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　20 年月日 20 年月日

维修合同范本3

　　发包人：_________（以下简称甲方）

　　承包人：_________（以下简称乙方）

　　经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.工程名称：____道路维修

　　2.工程地点：____

　　3.承包范围：道路维修

　　4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　5.合同价款：合同总价____万。

　　二、施工及质量要求

　　在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或挖掘机平整，并清除路面塌方。

　　三、双方权利和义务

　　1.发包人的权利和义务

　　对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　2.承包人主要工作：

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查：

　　四、工程价款的'支付

　　工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。

　　五、安全文明施工

　　承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　六、合同未尽事宜，需经甲乙双方共同协商决定。

　　七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送天马镇人民政府备案存档。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_________

　　____年___月___日

　　_____年___月___日

维修合同范本4

　　委托方：（以下简称甲方）

　　受托方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条甲方权利与义务

　　1、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见；

　　2、甲方应向乙方及时提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料；

　　3、甲方为乙方的工作开展提供必要的`配合；

　　4、甲方须按约及时向乙方支付服务费用；

　　第三条乙方权利与义务

　　1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料；

　　2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料；

　　3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合；

　　4、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作；

　　第四条合同费用

　　甲乙双方商定：

　　按国家审计标准为定额，所做项目以另行清单为主。

　　付款方法：由甲方验收完工后一次性结清。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

维修合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，甲方将管道维修工程承包给乙方施工，并达成以下协议，望双方共同信守执行。

　　一、工程名称：润泽园院内排水管道维修;

　　二、工程地点：公司润泽园院内;

　　三、承包范围：排水管道更换、碰头、刷漆及垃圾清理;

　　四、承包方式及单价：包工包料。以上工程内容共18700元;

　　五、开工日期：________年____月____日至________年____月____日完工;

　　六、质量标准：乙方必须按甲方要求维修，质量必须符合规定;

　　七、付款方式：乙方完工后，按照决算金额一次付清。决算依据____省________年相关定额进行编制;

　　八、安全问题：乙方在维修期间必须遵守甲方的安全管理规章制度，确保工程安全顺利完成。

　　九、本协议一式四份，甲乙双方各两份，双方签字生效，完工付款后失效。

　　十、本协议未尽事宜，另行协商补充。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　返

维修合同范本6

　　甲方（客户）：通信地址（邮编）：联系人：电话：传真：

　　乙方（承接方）：通信地址（邮编）：联系人：电话：传真：

　　根据《民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿友好的基础上，甲乙双方达成如下协议：

　　一、双方签定合同前的确定在签定合同前，双方需共同确认所要维修保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性，并登记机器型号、整体状况等相关情况，建立客户档案。

　　二、协议服务内容：乙方应邀为甲方提供：

　　三、甲方的权利和义务：

　　1、甲方在本协议所包括的设备出现故障后及时通知乙方，并将出现故障的情况如实告知乙方，以协助乙方维修人员做出正确判断。

　　2、甲方决定对故障机进行维修时，更换部件的费用由甲方承担。甲方应及时对乙方提供的报价予以参考确认。

　　3、甲方因擅自维修或购买使用外单位非标准材料、及配件所造成的`机器及配件损坏，乙方不予负责，对已磨损应更换的部件，甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏，乙方不予负责。

　　4、甲方未经乙方同意不应自行更换或雇佣第三方更换或拆卸机器部件，为此造成的后果甲方自行承担。一经发现乙方有权利无条件单方中止合同。甲方应付给乙方违约金 %

　　5、对于在原生产商保修期内设备，甲方可根据原始保修卡内的规定进行维修。

　　6、。甲方如需乙方提供其他技术支持（如设备安装、使用及简易维护保养、设备在本市的远距离搬迁和安装调试等），需提前2天以上通知乙方。

　　四、乙方的权利和义务

　　1、合同执行期间，乙方应负责对机器提供定时检修维护。

　　2、合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的小时内服务到位（次数不限），国家法定节假日除外。

　　3、乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时，应及时将故障恢复以确保设备正常运转。

　　4、乙方有义务对每次的检修或维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格

　　5、合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责维修更换；若属于甲方使用不当（不属于配件质量问题）造成的配件损坏，由甲方负责。

　　6、在维修（更换部件）工作完成后，乙方维修人员应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已被修复。

　　7、合同执行期间，乙方对于甲方新购置的设备，在生产厂家保修期内乙方可应甲方要求提供技术支持和所需的扩展服务（如设备安装、及维护保养、设备在本市的远距离搬迁予以的协助和调试等）。

　　五、付款类别及付款方式________年维修保养付费类别： A类：乙方每月或季度为甲方设备进行一次全面的维护保养，配件费除外，全年服务费为元，大写：人民币元整。 B类：当甲方设备出现故障或需维修保养时，乙方提供上门服务，次数不限，配件费除外，全年服务费为元，大写：人民币元整。付款方式：服务费合同签订之日起三个工作日内付清，现金支票均可。配件所需费用另计，一周内付清。

　　六、争议解决合同经甲、乙双方签字盖章后生效，对双方均有约束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院诉讼。

　　七、合同的终止和违约

　　1、本合同到期后，自行终止，如甲方需乙方继续服务应在合同到期前____月内续签合同。

　　2、违约。甲方通知乙方前往维修保养，如乙方无故超过三次不如期维修保养，甲方有权中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。（退回合同款〈合同费12Ⅹ未服务月份）。

　　八、本合同自签约各方签字盖章之日起生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其他未尽事宜，双方本着合理、公正的原则协商解决。

　　九、附则：

　　十、附表：

　　十一、合同执行期：至

　　甲方：负责人签字：____日期：________年____月____日____

　　乙方：负责人签字：日期：________年____月____日

维修合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着公平、合理的原则，经友好协商，达成以下协议：

　　一、甲方愿将____________所有空调器签约给乙方清洗、保养、维修。

　　二、乙方在贵单位施工过程中，每台空调的维修、保养、清洗都必须有贵单位指定人员在现场监督及指导下完成并由甲方每个科室负责人签字。此单方可结算。

　　三、乙方在贵单位施工期间，所有施工人员都必须佩戴安全绳索方可施工，若甲方人员发现乙方施工现场未佩戴安全绳索，甲方可立即终止此合同，并且无需向乙方支付任何费用。（出现安全事故由乙方自理）

　　四、乙方在贵单位办公室和_____内保养及维修空调过程中。必须保证甲方的财产，物品、资料不损坏及遗失，乙方的施工人员必需自己的每个细节，严格要求自己，树立乙方公司的良好形象。

　　五、本次合同空调清洗、保养______元/套，若合同期间出现其它故障，按本次合同的.补充条款标准结算。

　　六、本次合同的补充条款如下：

　　1、分体挂机补加氟_____元/台。（氟医院自备，以下同）电路故障的材料费用按市场通价加维修费______元/台结算。

　　2、分体机管路破裂漏氟，换四通阀、焊接、堵漏、抽空、加氟_____元/台。

　　3、分体机移机，拆装_____元/台

　　4、3P、5P柜机补加氟_______元/台，电器故障材料按市场通行价格加维修费______元/台结算。

　　5、3P、5P柜机焊接、堵漏、更换四通阀、抽空、加氟______元/台。

　　6、3P柜机拆装机_______元/台。

　　7、5P柜机拆装机_______元/台。

　　七、本次清洗自签约起7天内完成，合同的保修期为壹年，签约日期

　　______年_____月____日，截止日期______年_____月____日。

　　八、合同期内，甲方空调器出现任何故障乙方必须在1小时内向甲方

　　作出回应，___小时内处理好一般常见故障，_____小时疑难杂症必须征得甲方领导的同意，乙方积极配合，尽快处理。

　　九、合同期内乙方所修空调若三个月内出现同一故障，甲方不支付乙

　　方第二次维修费用，由乙方负责修好。

　　十、本次合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：日期：

维修合同范本8

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲、乙双方本着平等、诚信和自愿的原则，就__________工程承包事宜进行了友好而充分的协商，达成以下承包合同条款：

　　一、承包工程的项目名称、承包范围、立项批文：

　　1、承包工程项目名称：工程项目地址：

　　2、承包工程的项目明细范围：(可附子项目清单)：

　　3、立项批文号(或工程编号，招、投标书编号)：

　　二、承包工程造价：

　　1、承包工程造价：(1)包干价：____________人民币;或者

　　(2)实际工程结算价：______(在标书中甲方确认的造价范围内)。

　　2、工程总造价的预算明细清单(招标、报价材料)：

　　三、承包工程的工期：

　　1、承包合同的工程总期限为：__________天，从_____年____月____日开工至____年_____月_____日竣工并经验收合格。

　　2、如出现以下情况，工程期限可得顺延，乙方不负误工逾期交付责任：

　　(1)因自然灾害等不可抗力的情势出现而承包合同无法继续履行的;

　　(2)因甲方在承包工程施工期中变更设计或调整工程原定方案而影响工程的。

　　四、承包工程的施工质量要求、技术标准和验收标准：

　　1、本承包工程按(国家标准、行业标准或甲方提供的工程方案具体参数和指标)进行施工和验收。

　　2、乙方须严格按甲方的技术方案和图纸进行施工，并接受甲方现场技术责任人的监督和指导;

　　3、乙方须配合甲方的生产节奏安排施工，服从甲方的计划调配，确保工程按期、按进度完工。

　　4、隐蔽工程的验收：有隐蔽工程的，在每一项隐蔽工程完工后，在_____天内由甲、乙双方共同验收，作好隐蔽工程验收记录，经双方确认，乙方才可进行下一工序。

　　5、工程全部竣工后，_______天内由双方工程责任人共同按___________标准验收，填写工程验收确认书。验收不合格的，甲方_____天内作出书面的工程质量异议书。

　　五、保质期和相关责任：

　　1、乙方承诺自工程验收合格后，保质期为一年，在保质期内，因乙方原因造成质量问题的，乙方负责无偿修复或返工。

　　2、甲方扣留工程总造价的5~~10%为工程质量保证金，保质期届满无质量问题的，甲方立即支付乙方。保质期内如果出现由乙方原因造成的工程质量问题，甲方有权减少支付或拒绝支付此保证金。

　　3、保质期内，由乙方原因造成的质量问题，乙方不能解决的，甲方有权雇请其他施工单位解决，相关费用由乙方承担。

　　六、现场管理：

　　1、现场管理名单：甲方工程负责人：;乙方工程责任人：

　　甲方技术负责人：;乙方技术负责人：

　　甲方安全负责人：;乙方安全负责人：

　　2、现场管理的原则：生产纪律、安全消防和质量监督等管理内容由双方人员负责;施工进展、人员调配、工程进度等管理内容由乙方负主要责任。

　　七、工程结算方式、条件和期限：

　　1、承包工程为包干价，

　　(1)一次性付款结算：在工程竣工验收合格后(并收到适格发票后)______天内付款。

　　(2)分期结算付款：在本合同签订后天内由甲方预付_____%;工程进展至______再支付___%;工程竣工验收合格后支付余额。每期均由乙方先开具适格发票。

　　2、承包工程以实际工程量结算的，在双方约定的总价和浮动范围内，乙方核算各子项目的明细价格，开具适格发票后，可分批结算或汇总结算。

　　八、双方的责任：

　　1、乙方承诺本方施工队伍具有经国家主管部门确认的施工资质，特殊工种施工职员须持证上岗，并向甲方提交相关的特殊工种证照。

　　2、乙方须与甲方签订治安、消防责任书，明确双方义务，确保施工安全，责任书作为本合同的附件。

　　3、乙方责成本方施工队伍，严格遵守甲方的生产纪律和操作规程。乙方负责本方施工人员的工伤保险事宜。乙方如果出现工伤事故，责任一概由乙方承担，甲方有明显过错的情况除外。

　　4、甲方可为乙方提供必要的工程用电、照明、用水等施工条件，并办理进出厂区或放行手续。(如有必要，甲方可为乙方施工队伍提供临时的、适当的食宿安排。)

　　5、甲方保证调整好生产安排，在乙方开工前腾出施工场所，让乙方如期开工，如有变化，甲方须及时通知乙方，并使工程进度得以调整或工期得以顺延。

　　九、违约责任和处理：

　　1、乙方不按合同约定的`质量要求和技术指标施工的，甲方有权拒绝验收;或者总体工程经验收不合格的，甲方有权拒绝付款，并要求乙方无偿返工和承担违约责任(罚金为总造价的20~~30%)。甲方还可限乙方在_____天内竣工、交付验收;逾期加重其违约责任。

　　2、工程竣工验收(或隐蔽工程完工检验)，存在小部分不合格的(相应价值小于工程总价之20%)的，甲方可责成乙方在____天内整改完毕。否则，甲方有权扣除相应工程款并加30%的罚金。

　　3、乙方误工、逾期交付的：逾期七天以下(含七天)，每逾期一天，承担违约金为工程总造价的2%;逾期七天至十五天的，每逾期一天，承担违约金为总造价的3%;逾期十五天以上的，甲方有权终止承包合同，并追究乙方的违约责任，乙方承担的违约金为总造价的30%~~50%。

　　4、甲方不按时结算工程款的，乙方可追加罚息。

　　十、争议处理：

　　本合同履行中，如果出现纠纷，甲、乙双方先友好协商;协商不成，由原告向其所在地人民法院起诉。

　　十一、甲、乙双方其他约定事项：___________________

　　十二、合同生效与合同份式：

　　1、本合同由甲乙双方签字或盖章后即生效。

　　2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，(另一份，必要时作工程监理备案使用。)

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

维修合同范本9

　　甲方：_______(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位打印机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议。

　　一、合作的内容

　　甲方自愿将本单位的打印机交给乙方维护，具体配置见配置清单(附页)。乙方提供上门服务。合同期为壹年。甲方共有打印机_____台给乙方维护，甲方打印机维修用配件可由乙方按不高于市场价提供，甲方如果新增打印机，维护内容另议。该款项自合同签署日起即生效。

　　二、硬件维护的范围：打印机各类硬件维护及故障检测。

　　1.服务费不包含打印机部件(如加热组件、转印组件、激光器及板卡等)修理费用，甲方可委托乙方取修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费伍拾圆/台收取，不另收取服务费。

　　2.甲方所需增加或更换的打印机部件，甲方可委托乙方代购，然后送至甲方安装调试，费用按实际配件费+收取不另收服务费，保修期由厂家提供。

　　3.甲方损坏的打印机部件仍在厂家保修期内，乙方可帮甲方送至厂家保修或更换(费用由甲方承担)，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和打印机保修书。

　　4.甲方损坏的打印机部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过七个工作日(不包括备件等待的时间)，乙方可以提供替用配件给甲方免费使用至部件修理完成。但甲方损坏的打印机部件不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。

　　5、根据甲方需要，乙方同意对甲方现有打印机每两个月免费进行一次保养，只收取配件费。

　　四、服务响应时间

　　甲方报障时请预约时间，承诺从报障时计1.5小时内安排技术员上门，如果甲方离乙方超过6千米，响应时间为5小时内，具体时间由甲方和乙方约定。上门前乙方进行电话确认。乙方工作时间为8:30-20:30，特殊情况可提供7x24小时上门服务，服务费用不另计。下列情况，甲方可以将打印机交给上门技术员搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回(若需时间测试除外，预约送回时间甲、乙双方商量约定)：

　　1.甲方不希望上门技术员在现场操作。

　　2.故障情况在现场无法解决。

　　3.故障情况解决所需的时间较长而甲方不能相陪。

　　五、乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。非乙方过错，在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏乙方不承担责任;如果因为乙方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额。

　　六、甲方单位的打印机如果不是全部由乙方维护，则乙方只负责协议商定的打印机。在协议签订后，乙方有权记录打印机的特征(如编号等)和在打印机上做标记用以识别打印机，在确认甲方打印机的.型号和编号以后，甲方打印机管理者(所有者)签字确认。

　　八、乙方工作需要甲方的配合的情况

　　1、乙方接甲方报修电话后，乙方技术人员会带业务维修单去甲方处维修，待机器维修完好后，甲方负责人需在乙方的《上海维协特IT服务中心维修业务清单》上签字确认，以作为结算依据。

　　2、乙方技术员在甲方打印机进行维护时，甲方应尽可能配合工作，如提供打印机的驱动程序(在有的情况下)，乙方技术员需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下，甲方应当配合。在做重大的改动(如重装)时，乙方技术员会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合。

　　九、维修费用收费标准及结算方式

　　1、维修费一台收取/次，两台收取/次,，三台以上五台以内收取/次，六台以下八台以内收取/次，八台以上十台以内收取200元/次，10台以上250元/次。

　　2、乙方同意甲方以月结方式结算维修费用，乙方每月25号前将本月维修服务对帐单发送至甲方负责人处，甲方对帐确认后，次月10日前结算完毕，现金或转帐都可。

　　十、合同的解除

　　自_____年____月____日至_____年____月_____日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。乙方工程师与甲方发生剧烈冲突，经双方协商难以调解的，甲方可以要求解除和约，但甲方必须付清已经服务的次数所需的费用。在同等条件下，如果甲方要求不合理，经协商无法进行后续工作情况下，乙方有权提出解除合同，解除合同后，甲方须在一周内付清前期所有费用。

　　十、此协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字或盖章后生效。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　负责人/代表人：负责人/代表人：

　　日期：日期：

维修合同范本10

　　甲方：

　　乙方：

　　现经甲、乙双方充分协商，甲方现将 #楼的外墙装修承包给乙方施工，现为了双方的共同责、权、利，达成如下协议：

　　一、承包范围：

　　1、 #栋所有外墙贴面、滴水线条、台面抹灰的压光、所有窗台（不含飘窗套）、窗套接口刷到位（后道工序负责接口），乙方负责拆架及码堆至指定地方。

　　2、乙方进场后，只负责灰桶、铲、扁担，其余次材均不负责。

　　二、承包单价：

　　外墙装修以外墙贴面实际面积元平方米计算。

　　三、付款方式

　　1、乙方进场后外墙拉毛至第四层甲方付乙方生活费 %。

　　2、该项目拉毛完工后，甲方付乙方工程进度费用（拉毛费） %（按每平方元计取）。

　　3、乙方外墙贴面完成三层后，经甲方验收合格，甲方付给乙方已完成部分工程进度款的%，待乙方全部完成外墙贴面，经甲方验收合格后，甲方付至整个工程量的%。

　　4、余下%作为质保金，一年后的30个工作日内付清。

　　四、质量安全：

　　1、乙方必须确保外墙粉刷分项工程验收合格。如出现质量问题，概由乙方承担所有相关责任。

　　2、外墙粉刷全为水泥砂浆，每完成一层必须清理好面墙砖上的污垢，如发现浪费材料，每次处100-200元罚款。

　　3、乙方必须文明施工，严禁乙方施工人员从楼上倾倒垃圾或随意乱扔材料和物品，违者每次罚款100-300元。

　　4、乙方必须加强安全防范意识，加强对施工人员的'安全培训和班前教育，确保施工安全。严禁酒后作业，穿拖鞋上工作平台工作，如乙方施工人员违规操作或违章作业而造成的不良后果，一切损失和责任概由乙方自行承担。

　　五、进度

　　本合同内粉刷工程总工期为30天（日历工期），乙方必须按时完成。如乙方拖延工期，每拖延一天，罚款200元。

　　六、其他未尽事宜，需甲乙双方共同协商解决。此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

　　年月日年月日

维修合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国劳动法》和《xx经济特区劳动合同条例》及其他有关法律法规的规定，聘用双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

　　一、工作岗位和工作

　　根据工作需要，受聘方聘于汽车修理厂从事工作。

　　二、合同期限

　　聘方根据受聘人工作岗位的性质，采用第_____种合同形式：

　　（一）固定合同期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，为期_____年。其中试用期为_____个月。

　　（二）无固定合同期限：自_____年_____月_____日起，至本合同终止条件出现，双方终止本合同。

　　三、工作时间

　　（一）聘方采取国家规定的标准工时制，即受聘人每日工作8小时，每周工作40小时（星期一～星期五）。部分管理岗位和业务岗位，因工作性质不同，可在此原则下根据工作需要灵活安排工作时间。

　　（二）聘方由于工作经营需要，经与受聘方协商后，可延长工作时间，一般每日不超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障受聘方身体健康的条件下延长工作时间每日不超过三小时。加班加点每月不超过三十六小时。

　　（三）如属法律、行政法规规定的其他情形延长工作时间的，不受上款规定限制。

　　四、工资

　　（一）聘方根据受聘人的工作岗位性质和薪酬福利制度，采用第_____工资制：

　　1、固定工资制。受聘人固定月工资标准为人民币_______________元；

　　2、底薪+提成工资制。受聘人固定月工资标准（底薪）为人民币__________元，并依业务考核制度，根据受聘人每月完成的业务额，发放业务考核工资。

　　3、业务提成制。聘方对受聘人采用松散式管理。受聘人按一定比例享受业务提成。聘方以此作为受聘人每月薪酬发放薪资。

　　（二）聘方每月__________日为发薪日。

　　（三）聘方安排加班加点的，按《劳动法》第四十四条规定支付工资报酬。

　　（四）受聘人患病或非因工负伤期间的工资按《xx经济特区企业工资管理暂行规定》和其他相关法规政策执行。

　　（五）受聘人在工作时间内，按国家规定履行国家和社会义务时，工资照发。

　　（六）受聘人停工期间的工资待遇按《xx经济特区企业工资管理暂行规定》和其他相关法规政策执行。

　　（七）受聘人按国家有关规定享受休假权利，休假期间的工资按国家及省、市有关规定执行。

　　五、劳动保护和劳动条件

　　（一）聘方必须为受聘人提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

　　（二）受聘人对聘方管理人员违规指挥强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

　　六、社会保险和福利待遇

　　（一）聘方接xx市社会保险的有关规定，为受聘人办理养老、工伤、医疗、失业等社会保险。

　　（二）受聘人因工致伤残、死亡的，按《工伤保险条例》及有关规定处理。

　　（三）其他福利待遇根据聘方制定的有关制度执行。享受_______________福利待遇。

　　（四）聘方在经济条件允许的情况下应不断提高受聘方的`福利待遇。

　　七、工作纪律

　　受聘人在合同期内应努力做到：

　　（一）遵守聘方制定的各项规章制度。

　　（二）受聘人所接触的各种文件、资料等信息，均属聘方商业经营秘密，受聘人有义务对其保密，不对外扩散。

　　（三）不得以个人名义在聘方以外的任何单位担任要职或兼职，或从事与聘方利益有冲突的业务。

　　（四）按时完成聘方指派的工作任务。

　　（五）积极服从上级主管的工作调动。

　　（六）爱护聘方的财产。

　　（七）遵守国家和地方有关计划生育政策。

　　八、合同的变更、解除、重新订立和终止

　　（一）聘方可以根据工作要求，结合受聘人的能力，调整受聘人的工作岗位，以达到人和岗位合理配置与利用。调整后双方应就岗位调动事宜变更劳动合同。因合同其他因素的变化，经聘用双方协商同意后可依法变更劳动合同。变更后的合同或合同条款经双方盖章或签字后生效。

　　（二）有下列情形之一的，聘方可以随时解除聘用合同：

　　1、受聘人在试用期被证明不符合录用条件的；

　　2、受聘人严重违反劳动纪律或者聘方规章制度的；

　　3、受聘人严重失职，营私舞弊，对聘方利益造成重大损害的；

　　4、受聘人未经聘方许可，违反第七条第二、三款工作纪律的；

　　5、受聘人被依法追究刑事责任的；

　　6、法律、法规规定的其他情形。

　　（三）有下列情形之一的，聘方可以解除聘用合同，但应当提前三十日以书面形式通知受聘人。

　　1、聘方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，经聘方管理当局决定确需裁减人员的；

　　2、受聘人患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由聘方另行安排的适当工作的；

　　3、受聘人不能胜任工作，经过培训或正调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　4、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经双方协商不能就变更聘用合同达成协议的。

　　（四）有下列情形之一的，聘方不得依据本条第三款的规定解除聘用合同：

　　1、受聘人患职业病或因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；

　　2、受聘人患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

　　3、受聘人在孕期、产期、哺乳期内的；

　　4、法律、法规规定的其他情形。

　　（五）有下列情形之一的，受聘人可以随时通知聘方解除聘用合同：

　　1、在试用期内的；

　　2、聘方未按照聘用合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的；

　　3、聘方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　4、法律、法规规定的其他情形。

　　（六）有下列情形之一的，聘用合同自行解除：

　　1、聘方依法宣告破产；

　　2、聘方依法解散或依法被撤消；

　　3、受聘人死亡。

　　（七）除本条第五款规定的情形外，受聘人解除聘用合同，应当提前三十日以书面形式通知聘方。

　　（八）重新订立劳动合同：合同期满，双方同意延续聘用关系的，在合同期满前三十日内双方重新订立聘用合同。

　　（九）合同终止：合同期满或双方约定的终止条件出现，合同自行终止。

　　九、违约责任

　　（一）聘方的法律责任

　　1、聘方克扣或者拖欠受聘人工资的，以及拒不支付受聘人加班加点工资的，除在规定时间内全额支付受聘人工资报酬外，还应加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。

　　2、聘方支付受聘人的工资报酬低于市政府公布的当年最低工资标准的，要补足低于标准部分，同时，对低于部分每日另按其总额的1%补偿员工。

　　3、聘方违反本合同第六条第（一）款没有为受聘人办理有关社会保险，给受聘方造成经济损失的，由聘方按深圳市社会保险的有关规定赔偿受聘方。

　　4、符合下列情形之一的，聘方应一次性发给受聘人经济补偿金：

　　1）由聘方提出，经双方协商同意解除劳动合同的：

　　2）聘方依本合同第八条第（三）款第1、2、3、4项和第（五）款第2、3、4解除聘用合同的。

　　5、聘方依据本合同第八条第（三）款第2项解除聘用合同的，聘方按国家有关规定发给受聘人一次性的医疗补助费。

　　6、聘方依本合同第八条第（三）款第2、3、4项解除聘用合同，未提前三十日通知受聘方的，支付受聘方一个月平均工资作为经济补偿金。

　　（二）受聘方的法律责任

　　受聘人违反合同约定解除聘用合同，对聘方造成损失的，受聘人应赔偿聘方下列损失：

　　1、聘方招收录用受聘人所支付的费用；

　　2、聘方为其支付的培训费用；

　　3、对生产、经营和工作造成的直接经济损失。

　　（三）双方另外约定以下违约责任：

　　十、争议处理

　　聘用双方发生劳动争议后，应先协商解决。协商不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的，双方必须履行；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

　　十一、双方认为对原订立条款需要变更重新约定的事项：

　　十二、本合同未尽事宜或合同条款与现行劳动法律法规规定有出入的，按现行劳动法律法规执行。

　　十三、本合同自聘用双方签字或盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

　　十四、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年_____月_____日

维修合同范本12

　　工程名称：

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(GF--99--0201)及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：

　　本维修项目属原昭苏***办公楼维修工程的补充内容，其中包括部分漏项变更增加项目，部分新增维修项目。由于漏项变更增加项目在原办公楼维修项目中已完成，故此项目施工仍由原施工单位承建。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：昭苏***围墙及煤房子，公共卫生间维修工程。

　　1.2 工程地点：昭苏县

　　1.3 工程内容：围墙，煤房子，公用卫生间。

　　第2条工程承包范围

　　2.1 承包范围：包工，包料，依照施工规范施工。

　　二、承包人工作

　　1.1 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间；

　　(2) 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求；

　　(3) 承担费用负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作对工程成品保护的特殊要求及费用承担；

　　(4) 做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担；

　　(5) 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：交工验收前清理现场建筑垃圾及多余土方。

　　三、施工工期

　　开工日期： 20xx年5月 20日

　　竣工日期： 20xx年7 月30日

　　四、安全施工

　　1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行

　　施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　五、合同价款和支付

　　1. 发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　2. 金额(小写)：￥ (人民币)

　　(大写)：元（单位工程费用汇总表）

　　3.对承包人因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认拨付工程进度款时间（工程进度、部位）占合同承包总造价百分比

　　材料进场付总工程款的 40%

　　已完成工程量的90% 40%

　　交工验收合格后 10%

　　质保期（验收合格）一年后 5%

　　六、进度计划

　　1. 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

　　七、延期开工如发生：

　　1.因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期;承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

　　八、违约条款：

　　1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

　　2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的.损失。

　　3.甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程进度款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款0.1%的违约金。

　　4.由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额0.1%的违约金。

　　5. 承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

　　九、质量保修

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

　　十、质量保修责任

　　1.属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

　　2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。

　　十一、，保修费用

　　1. 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　2. 双方约定的工程施工期间水、电费用的承担：甲方

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

　　发包人：(公章)

　　法定代表人：

　　20xx年5月20日

　　承包人：_ ___

　　法定代表人：

　　电话：

　　20xx 年 5 月20日

维修合同范本13

　　1. 合同双方及电梯型号

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，由乙方对甲方电梯提供有偿保养维修服务工作，为明确双方的权利和义务，本着公平、诚信、互利的原则，现就电梯维修保养特订立本合同，以便共同遵守。

　　2、合同期限：于年月日至年月日止，为期年。

　　3、维修保养内容及价格：货币单位：人民币

　　3．1 维修保养内容

　　3.1 保修包括如下内容

　　3.1.1 层、轿门不能关闭；

　　3.1.2 层、轿门完全关闭后，电梯不能正常行驶；

　　3.1.3 运行速度发生变化；

　　3.1.4 层、轿门完全关闭前，电梯能够行驶

　　；3.1.5 行驶方向与选定方向相反；

　　3.1.6 内选、外呼、指层失灵失控；

　　3.1.7 平层精度超过标准值(15mm)或发生显著变化；

　　3.1.8 出现异常噪音、较大振动和冲击；

　　3.1.9 轿厢超越位置而可继续运行；

　　3.1.10 超载时电梯能够行驶；

　　3.1.11 安全触板不起作用；

　　3.1.12 安全钳误动作；

　　3.1.13 接触到电梯任何金属部分有麻电现象；

　　3.1.14 机械、电气部分在工作环境正常时，温升过高而发出焦热的臭味；

　　3.1.15 其它与电梯有关国家标准规定功能不符的故障；

　　3.1.16 技术监督局年审(核发<<使用许可证>>,发<<安全守则>>由乙方协助办理，甲方支付费用；

　　3.1.17 提供每月二次的日常维护保养服务。

　　4、乙方负责的工作及责任：

　　4.1 提供服务时，应严格遵守甲方相关规章制度，按照合同约定内容进行维修、保养，确保电梯的正常运行。

　　4.2 乙方负责对上述电梯按照保养年度作业计划表进行例行保养工作，严格按照国家颁布的电梯相关安全标准维护、保养电梯。

　　4.3 乙方为甲方提供24小时电梯应急故障维修服务。

　　4.4 若发现电梯损坏严重，可能危急乘客安全或可能对电梯造成更大的损坏时，应立即书面通知甲方，且乙方有权立即停止使用该设备。

　　4.5 乙方负责对损坏需要更换的配件向甲方提出说明，在甲方认可并同意后，乙方进行维修更换。

　　4.6 乙方只负责此合同规定的电梯保养维修工作，不负责电梯的各项装饰及翻新、改造、增加功能等。甲方若要求乙方进行该类工作，乙方将另行收费。

　　4.7 每次例行保养或紧急维修后，必须做维修、保养记录。

　　4.8 负责协助质量技术监督局对电梯进行年检，并取得使用合格证，相关费用由甲方支付。若因

　　乙方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用由乙方支付；若因甲方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用则由甲方支付。

　　4.9 乙方自行准备维修保养工具，并自行承担维修人员的`安全责任及可能出现的相关风险。

　　5、甲方负责的工作及责任：

　　5.1 按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

　　5.2 甲方应协助乙方对电梯机房、轿厢、底坑等例行保养清洁。在乙方的指导下，负责对电梯的主要安全装置、主机油位、各部分润滑情况和电梯运行情况进行检查并做好记录。

　　5.3 甲方应负责电梯机房消防设施的维修、维护，保证该设备正常运行，甲方应保证进入电梯机房、底坑的通道顺畅。

　　5.4 保养、维修时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志；甲方负责监督乙方的保养、修理，并有指定人员签字确认。在意外故障或停电时安全救出被困乘客。

　　5.5 甲方负责提供电梯全套技术资料；根据国家相关技术规范及时整改电梯的相应功能要求。

　　6、不可抗力:

　　如国家政策变更、罢工、内乱、战争、盗窃、恶意破坏、水灾、雷击、火灾、建筑物变形等不可抗力的原因导致电梯损坏、及其他一切损失，乙方不负责。

　　7、违约责任：

　　7.1 如乙方未按本合同条款之规定进行维修保养，或甲方对乙方的工作很不满意，甲方有权提前一个月以书面形式通知乙方，终止合同，并要求乙方赔偿由此造成的相关损失。

　　7.2 如甲方未按照合同约定条款履行责任，无理由拖欠本合同规定的保养费及甲方同意支付的其他费用，乙方可以暂停维修服务或中止合约，上述期间的一切损失或意外事故，乙方不承担任何责任，由此造成的损失由甲方负责。

　　7.3 任何一方违反本合同约定的，须支付本合同款总金额30%的违约金，并赔偿经济损失。

　　8、付款方式：

　　8.1 本合同每年分二次付款，第一次付款在合同生效七日内，甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元），（大写：）；

　　8.2 电梯维保时间每进行到了六个月后的七日内甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元）（大写：）；

　　8.3 乙方收款发票印章。

　　8.4 收款单位：公司。

　　8.5 帐号：

　　8.6 开户银行：

　　9、其它：

　　9.1 此维修保养合同包含免费提供附件中材料，不含超出附件的材料，需要更换的其他电梯零部件及材料等，由甲方承担费用。

　　9.2 电梯每使用三年至五年后需进行一次的大修或中修方案双方另行协商。

　　9.3 本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商不成由原告向当地人民法院提起诉讼。

　　9.4 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　9.5 合同经双方代表签字、盖章后生效，到期后自动失效。

　　9.6 未尽事宜由双方另行约定。

　　甲方：乙方：

　　签订代表：签订代表：

　　年月日

维修合同范本14

　　甲方（简称甲方）乙方：（简称乙方）维修地址：

　　甲、乙双方本着：平等协商、合作发展、共创双赢的原则。经双方协商达成一致意见，甲、乙双方必须共同遵守。合同条款如下：

　　一、维修内容：

　　1、锅炉房内两台锅炉炉墙拆除重新砌筑；

　　2、泵间改造。

　　3、乙方保证两台锅炉正常运行，如在运行中出现因安装造成的任何故障，乙方应及时无费用（6小时内）派人维修。如因为甲方使用不当或原锅炉本体原因造成的.故障由甲方负责，乙方可以协助维修，费用由甲方承担。

　　4、乙方提供安装的必要手续，及相关安装资质，甲方负责验收。

　　二、支付乙方人工费：共计：元，（大写：元整）。

　　三、甲方提供安装材料，安装工具乙方自备。

　　四、付款方式：自合同签订之日起，进入维修现场后甲方应付给乙方合同总造价的10%，计：元（大写：元整）；锅炉砌筑打完拱后、泵间旧管道拆除完毕、新水泵就位，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计：元（大写：元整）；锅炉炉墙砌筑完毕后，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计：元（大写：元整）；待工程完毕后，甲方验收完毕合格后甲方应一次性付给乙方合同总造价的20%，计：元（大写：元整），合同总造价的10%，计：元（大写：元整）为工程保证金，保证金在一个取暖期无任何安装问题时返还。

　　五、1、本合同自双方签字盖章之日起生效；合同履行期间，

　　甲乙双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商解决，作出补充条款，补充条款与原合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日