车库买卖合同范本
随着法律观念的日渐普及,合同的使用频率呈上升趋势,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的车库买卖合同范本,欢迎阅读与收藏。
车库买卖合同范本1
合同编号:__________
甲方(出售方):__________
地址:__________
电话:__________传真:__________
乙方(购买方):__________
地址:__________
电话:__________
身份证号码:__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况
乙方所购车位(库)位于_____第_____号单位。该车库套内面积约为_____平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) _____拾_____万_____仟_____佰_____元整。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币_____拾_____万_____仟_____佰_____元整。
四、交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。
如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、 遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的,如地震、水灾等;
2、 遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
3、 遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;
五、出卖人延期交房的'违约责任
除本合同第四条规定的特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;
1、逾期时间,分别处理(不作累加)
(1) 逾期不超过三十日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行;
(2) 逾期超过三十日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、交接
车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。
七、其他
买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第_____种方式解决:
1、 提交__________仲裁委员会仲裁。
2、 向__________人民法院起诉。
九 、本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十 、本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。
十一、本合同自双方签订之日起生效。
十二、附件:车库平面图
出卖人(签章):__________ 买受人(签章):__________
【法定代表人】:_____ 【代表人】:_____
签于_____年____月____日 签于_____年____月____日
车库买卖合同范本2
出卖方: (甲方)
买受方: (乙方)
甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守:
1、 甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。
2、 车库的具体情况:位置:__________,四邻:_________,面积:————,产权方式为:———————。
3、 甲方出卖车库的价格为:—————元,乙方于本合同签订后一次性支付甲方。
4、 自本合同签订之日起,该车库的`所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。
5、 甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担双倍返还的法律责任。
6、 在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。车库产权买卖合同范本7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,乙方延迟付款,应承担应付款项每日千分之三的违约金;甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。
8、 未尽事宜甲乙方协商解决。
9、 本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。
甲方: (签字盖章)
乙方: (签字盖章)
年 月 日
车库买卖合同范本3
甲方(出卖人):地址:身份证号:
乙方(买受人):地址:身份证号:
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车位一事达成如下协议:
(一)甲方自愿将其名下位于号车位出售给乙方。乙方所买上述车位仅作停车使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
(二)甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币万元整(元),乙方在年月日之前一次性付清。
(三)甲方在年月日前将上述车位交付乙方使用。
(四)因该车位甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车位与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购车位款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车位产权及使用权。
(五)本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
(六)本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
车库买卖合同范本4
(合同编号______)
出卖人:____ 注册地址:____ 营业执照注册号:____ 企业资格证书:_____
法定代表人:____ 联系电话:____
买受人姓名:____ 身份证:_____ 地址:______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下车库买卖合同书范本。
买受人所购车库的'基本情况:
一、本人系____小区__幢__单元__的业主,购买__号车库,属__结构,价款_____。
二、车库单独办理产权证,面积以产权部门登记面积为准。
三、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费,即每平方建筑面积__元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。
四、甲方对车库设施提供有偿维护修理。
五、乙方在使用车库时必须遵守以下规定:
1、不准将车库以经营用途使用;
2、不准将车库出售、租赁或以其他方式转让给本小区以外的住户或单位使用;
3、乙方在购得车库后,应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;
4、严谨存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不对小区住户产生不良影响;
5、文明驾驶,安全行车。在小区内应慢行,如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号,以免影响小区住户;
6、对违反以上规定行为,甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。
7、本车库买卖合同书范本一式两份,双方签字生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:__ 乙方:____
日期:____ 日期:____
车库买卖合同范本5
出卖方:(甲方)身份证:
买受方:(乙方)身份证:
甲方将其所有的车库出卖于乙方,现双方自愿达成如下协议共同遵守:
1、甲方将位于沙子口街道XX西XX龄青年房(三期)1号楼西边号的车库卖于乙方。
2、车库的交易总价为:人民币元整(大写:)。乙方一次性付清。
3、自付清车库全款之日起,该车库的`所有权归乙方所有,甲方将该车库及所有手续交付乙方,并协助乙方办理相关过户手续。
4、因车库未单独办理产权证,今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
5、甲方保证买卖车库合法,不存在抵押等债务纠纷,否则视为甲方存在欺诈行为,应当承担相应的法律责任。
6、在车库转移前产生的相关费用由甲方承担,转移后产生的费用由乙方承担。
7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定,履行义务,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿一切经济损失。
8、如遇拆迁,所有补偿归乙方所有,如需办理相关手续由甲方积极配合。
8、未尽事宜甲乙方协商解决。
1
1、本合同一式两份,由甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
证明人:(签字盖章)
________年____月____日
车库买卖合同范本6
卖方:_______________________________(以下简称甲方)买方:_______________________________(以下简称乙方)
根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库一事达成如下协议:
一、甲方自愿将其名下位于__________________小区____幢_____号车库(实测建筑面积平方米),出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。
二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在________年____月____日前一次性付清。
三、甲方已在________年____月____日将上述车库及有关手续移交给乙方。
四、乙方购买上述车库后,与车库有关的所有权利、义务均由乙方享有或承担,与甲方无关。
五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,公证机构留存备案一份。
甲方(出卖人):
乙方(买受人):
________年____月____日
车库买卖合同范本7
甲方(出售方):
地址:
电话:传真:
乙方(购买方):
地址:
电话:
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。
一、买受人所购的基本情况:
乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。
二、计价方式与价款
双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。
三、付款方式
买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款,即人民币拾仟佰_____元整。
四、交付期限
出卖人应当在月日前,按有关规定,该车库经验收合格,并符合本合同规定的条件,交付买受人使用。如遇下列特殊原因,除双方同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的,如地震、水灾等;
2、遭遇非技术所能解决的问题,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;
3、遭遇不能克服的客观原因,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;
4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期,且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;
五、出卖人延期交房的违约责任
除本合同第四条规定的`特殊情况外,出卖人未能按规定时间交付使用,按以下方式处理;
1、逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过三____日,自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金,合同继续履行;
(2)逾期超过三____日,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人在三十天内退还全部已付款,并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。
六、交接
车库达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续,否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天,出卖人有权按买受人违约而终止合同,买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金,该房另行出售。
七、其他
买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。
八、争议
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:
1、提交____市仲裁委员会仲裁。
2、向人民起诉。
九、本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
十、本合同一式肆份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:出卖人贰份,买受人贰份。
十一、本合同自双方签订之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
车库买卖合同范本8
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
甲乙双方就车库买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:
乙方自愿购买坐落在吉林省柳河县金达莱小区B17栋楼南侧4号车库。双方议定上述车库为每平方米陆仟元(6000元)人民币出售。乙方在签订本合同时,支付甲方定金人民币贰万元整,余款将定于20xx年4月1日前支付,在20xx年4月1日前甲方不得更改此车库出售价格。
本合同签订后,如甲方违反本合同条款。该方应向对方加倍赔偿违约金。
一、 本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
甲方(卖方): 身份证号:
电话:
年 月 日
乙方(买方): 身份证号:
电话:
年 月 日
证明人: 年 月 日
车库买卖合同范本9
出卖方:_________公司(以下简称甲方)
地址:_________
法定代表人:_________
购买方:_________公司(以下简称乙方)
地址:_________
法定代表人:_________
根据国家有关规定,甲乙双方经协商一致,就_________部分停车场地买卖一事签订本合同,以资共同信守执行。
第一条 乙方购买甲方拥有合法权益的_________部分停车场地,上述停车场地出售面积为_________平方米(建筑面积),具体方位见合同附件。乙方购买上述停车场地仅能作长途汽车上下客、停放车辆,售卖车票之用。
第二条 上述停车场地售价为_________元人民币/平方米,总售价为_________元人民币(上述成交价款不包含应向政府交纳的各种税费。)
第三条 付款时间与办法:
1、本合同签订时乙方即支付定金人民币_________元给甲方。
2、本合同签订后_________个月内,乙方需向甲方提交落实上述款项的银行资信证明及甲方认可之付款计划(该认可之付款计划是本合同的.重要组成部分)。
3、本合同第三条第二项所称之付款计划基本内容为:乙方在本合同签定后_________个月内付总售价的_________%(含定金),_________年_________月前付总售价的_________%,交付使用时会总售价的_________%。该计划一经乙方作出、甲方认可,即产生法律效力,乙方必须严格遵守。
第四条 甲方愿于_________年_________月_________日前将本合同所指定之停车场地交付给乙方使用。自甲方将该停车场地交付给乙方使用时起,乙方对该停车场地享有50年使用权。
第五条 税费分担
甲乙双方按中国法律有关规定各自交纳自己应纳的税费。
第六条 违约责任
1、本合同生效后,如乙方不能按本合同第三条第二项之约定履行则视为乙方违约,乙方已交定金甲方不予退还,且甲方有权将停车场地转售他人,乙方不得有任何异议,如甲方反悔将停车场地售于乙方,则视为甲方违约,甲方应向乙方双倍返还定金。
2、本合同第三条第二项所指之付款计划经甲方认可生效后,乙方如未能按计划付款,则视为乙方违约,按付款计划里所规定的违约条款处理。
3、甲方必须按期将停车场地交付乙方使用,否则,每逾期一天,愿按乙方已付款项的_________向乙方支付违金。
第七条 甲乙双方如在履行本合同过程中产生争议,应首先协商解决,如双方未能达成一致意见,应提交中国有管辖权的法院依据中国法律解决双方之争议。
第八条 本合同未尽事宜双方另行协商解决。
第九条 本合同一式四份。甲乙双方各执两份,在双方授权代表签字盖章及甲方收到乙方_________元定金后生效。
第十条 本合同附件:乙方所购口岸广场停车场地位置平面图。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
车库买卖合同范本10
甲方:
联系住址:
联系电话:
身份证:
乙方:
联系住址:
联系电话:
身份证:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利与义务,经双方协商,签订本合同。
甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就____项目停车位使用权转让事项,签订协议如下:
一、转让车位使用权内容
乙方有偿购买甲方出让的____停车位一个。
二、付款方式
1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_____整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。
2、甲方收到乙方车位转让金后,原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方,甲方无权另行处置该车库。
三、车位
本合同所指停车位,具体位置以抽签为准,该车位的交付日期以实际交付日期为准。
四、使用管理
1、 该协议签订后,车位抽签等相关事宜,由乙方负责,甲方给予必要协助。
2、 乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。
3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为,乙方应独立承担赔偿和修缮责任。
4、乙方使用该停车位,须服从和遵守 物业公司的统一管理,并交纳相应的车位物业管理服务费用。
5、若根据市政或小区整体规划的需要,在不影响乙方对车位的正常使用的`情况下,而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的,乙方对此不持异议,不得据此向甲方提出任何要求。
五、联系方式
双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。
六、违约责任
本合同其他未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。
七、本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份。
八、本合同经双方签字后生效。
甲方: 乙方:
签约日期: 签约日期:
车库买卖合同范本11
卖方:_______________________________(以下简称甲方)
买方:_______________________________(以下简称乙方)
根据国家有关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就买卖车库达成如下协议:
一、甲方自愿将__________________小区____ 幢_____ 号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时将车库的有关收据等手续交付给乙方,甲、乙双方商定成交价格为人民币壹拾万元整。
二、 付款方式:
合同签定时,乙方已付甲方1.5万元整(人民币)为预付款;余款8.5万元整(人民币)于该车库有关手续交付乙方后付清;
三、 甲方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方的原因,造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的,由甲方承担全部责任。并向乙方赔偿损失,支付相当于购款20%的违约金。
四、 上述车库的'相关权利义务自交付后均归乙方享有,乙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利。
五、 甲方须保证上述车库能够办理产权登记。并协助乙方办理车库更名手续,若上述车库无法办理产权登记,乙方有权单方解除合同,甲方须返还购款,并支付相当于购款20%的违约金。
六、本合同书一式两份,甲、乙双方各一份。
七、本合同经双方签章后生效,对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。
八、双方约定的其它事项:
甲方(签名或盖章) _________________________
乙方(签名或盖章)_________________________
签订日期:___________年____月____日
车库买卖合同范本12
出卖人(以下简称甲方)姓名:
身份证号:
姓名:
身份证号:
买受人(以下简称乙方)姓名:
身份证号:
姓名:身份证号:
经甲、乙双方协商,甲方决定把位于怡景XX的10栋15号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。
一、甲方出售房屋情况
1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的`物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。
2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。
二、房屋价格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整,签本合同时,乙方付给甲方定金元,余款于____日之内交房时付清。
2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。
3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。
4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。
三、违约责任
1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。
2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。
3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。
四、本合同一式份,各方各执份。
五、未尽事宜,协商解决。
甲方签字:电话:
甲方配偶签字:电话:
乙方签字:电话:
乙方配偶签字:电话:
附:甲方身份证、结婚证的复印件1份。
________年____月____日
车库买卖合同范本13
卖 方: ______________(以下简称甲方)
身份证号:__________________
买 方: ______________(以下简称乙方)
身份证号:__________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有车库,达成如下协议:
第一条 甲方所售车库座落位置、面积:
1、甲方所售车库位于 ;
2、甲方所售车库建筑面积 平方米。
第二条 车库售价、付款方式:
1、 甲方所售车库总金额为(人民币) 整。
2、 签定本合同时,乙方向甲方一次性支付购买车库全款。
第三条 车库交付、相关手续及物品交付:本合同签定之时,甲方向乙方交付车库,同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。
第四条 相关责任约定
甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。车库交付后,由乙方负责办理车库更名过户等手续,甲方负责提供办理过户时需要的`相关证明材料,证明材料交付时间由双方另行约定。
第五条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方再行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
第六条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。
第七条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(代签人): 乙方(签字):
______年____月____日
车库买卖合同范本14
出让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
根据《合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本协议,协议内容如下:
鉴于:甲方和正大五星房地产开发有限公司于20xx 年12月13日共同签署的《正大五星XX花园补充协议书》(见附件一)约定:正大五星房地产有限公司将正大五星XX花园地下车库32个车位(见附件二)作价抵扣上交利润,作价标准为每个车位710万元,由甲方自行处理变现,正大五星房地产开发有限公司须无条件配合甲方办理相关手续。
一、甲方将位于贵港市正大五星XX花园地下车库的B5车位,(见附件二)转让给乙方,由乙方自行处置。
二、甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保本协议之附件一、附件二的'客观真实,并符合法律有关规定。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。
三、甲、乙双方约定车位转让价款为人民币 元(大写)。
四、乙方须在本协议签定后三日内支付价款,按时划款到甲方银行账户。经甲、乙双方确认,甲方收款银行帐户为: 。
五、本协议自甲、乙双方签字或盖章且乙方将价款划入甲方上述收款银行帐户时即行生效。
六、本协议生效后,甲、乙双方分别向XX公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲、乙双方按国家有关政策规定各自承担)。
七、因甲方原因导致上述车位不能办理落名、产权登记等相关手续或发生债权债务纠纷的,由甲方承担责任;乙方有权解除本协议,甲方须按转让价款双倍赔偿。
八、本协议在履行中发生的任何争议,双方均应通过协商解决,协商不成,提交法院裁决。
九、因解决本协议争议产生的费用,包括但不限于保全费、诉讼费、律师费,由败诉方承担。
十、本协议的附件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
十一、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
十二、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
附:一、合作开发正大五星XX花园补充协议书的有效复印件
二、车库明细图的有效复印件
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
车库买卖合同范本15
甲方(出卖人): 身份证号:
住址:
乙方(买受人): 身份证号:
住址:
经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议:
一、甲方自愿将其名下位于____________楼下的第____号车库,(实测建筑面积平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用。
二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币 万元整( 元)。乙方在年 月 日首付 万元( 元),余款于 年 月 日结清。
三、甲方在 年 月 日前将上述车库交付乙方使用。
四、该车库如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。
五、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
六、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
七、补充条款:____________________________________________________________________________________
甲方(出卖人): 乙方(买受人):
年 月 日
【车库买卖合同】相关文章:
无产权车库买卖合同05-07
车库买卖合同范本10-30
车库买卖合同范本15篇11-08
车库买卖合同范本(15篇)02-12
车库对联大全01-12
车库里的争吵作文08-06
车库管理制度03-02
车库租赁合同07-17
立体车库缓解车位紧张03-03