建筑工程施工合同

时间:2023-07-25 16:57:59 建筑工程施工合同 我要投稿

建筑工程施工合同[共15篇]

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的法律效力与日俱增,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的建筑工程施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

建筑工程施工合同[共15篇]

建筑工程施工合同1

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项,经协商一致,订立本合同。

  一、 工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 承包内容:

  4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。

  5、 工程主体结构标高米,承包工程最高标高米。

  二、 工程承包范围

  三、 合同工期

  1、 开工日期:

  2、 竣工日期:

  3、 合同工总日历天数天。

  4、 总工期内容:包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、

  中间验收、自检整改、工程清洁。

  5、 工期延误:如遇到以下情况,经甲方代表签证总工期则相应顺延。

  ①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。

  ②因设计变更和工程量增加。

  ③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时

  ④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。

  ⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进 行。

  ⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录,甲方在七天未答复时。

  6、 暂停施工:甲方和监理派出的甲方或监理代表认为:

  ①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。

  ②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方

  实施甲方或监理代表做出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。

  ③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。

  ④因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

  四、 质量标准

  1、 施工图设计:应符合国家标准和行业规范

  ①玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96。

  ②建筑幕墙JG3035-1996。

  ③金属与石材幕墙工程JGJ/T133.J-2001。

  ④建筑结构荷载规范GB50009-2001。

  ⑤建筑抗震设计规范GB50011-2001。

  ⑥其它:建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。

  2、 工程质量验收:应符合国家标准和行业规范。

  ①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准,乙方承担返工损失和违约责任。

  ②双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  3、 检查和返工:

  ①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工,随时接受甲方或监理代表的`检查检验,为检查检验提供便利条件。

  ②工程质量达不到标准规范部分,甲方或监理代表一经发现,应要求乙方拆除或重新施工,乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。 ③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。 ④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款,由甲方承担。

  4、 隐蔽工程的中间验收:

  ①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。 ②甲方或监理代表不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方或监理代表应承认验收记录。

  ③经甲方或监理代表验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,甲方或监理代表不在验收记录上签字,视为甲方或监理

  代表已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

  ④重新检验,无论甲方或监理代表是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔,并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。

  五、 合同价款

  1、工程总金额:(人民币)2、工程付款方式:

  (一)预付款:合同签订后一周内,向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款,以支票形式汇入乙方账户。

  (二)进度款:

  1) 每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。

  2) 工程安装完成后支付至合同总价90%.

  3) 结算完成支付至结算总价的95%

  3、工程量确认和结算规则:

  ①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。

  ②甲方提供的设计发生变更,经甲方以签证作结算根据,调整合同价款。 ③建筑结构有较大变化影响工程安装,经甲方签证作结算依据,调整合同价款。

  ④报价确认的材料,施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。

  ⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积。

建筑工程施工合同2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)

  甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。

  第一条:工程概况:

  1 工程名称:武胜香江豪庭

  2 工程地点:武胜县城祥升大道。

  第二条:承包范围:

  发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。

  第三条:工期:

  (一)开工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。

  (二)竣工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。

  第四条:工程价款:

  1分部分项工程单价如下:

  (1)独立基础:基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。

  (2)人工挖孔桩:土方90.00元/m3,页岩140.00元/m3,板石(需要水钻施工)280.00元/m3,土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容:

  (1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。

  (2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。

  (3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。

  (4)场内排水工作。

  (5)施工用脚手架的搭拆。

  (6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。

  (7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。

  (8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作

  3、零星签证计时工60.00元/工日。

  4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。

  5、算工程量。

  第五条:施工技术要求:

  (一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签证。

  (二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。

  (三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行,上一道工序完成验收合格后,方可进行下一道工序施工。

  第六条:双方责任及工作:

  (二)、甲方工作:

  1、为施工协调有关工作关系。

  2、甲方施工员对工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行质量监督检查。

  (二)、乙方工作:

  1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求,服从施工员及现场管理人员的安排,严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。

  2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自检工作。

  3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。

  第七条:工程质量验收

  1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。

  2、因乙方造成的质量问题而返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费,并接受罚款。如无法保证工程质量进度,甲方有权单方面终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的`60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。

  第八条:人工费支付

  本分项工程无进度款,待工程完工验收合格后一次性付清。

  第九条:安全责任:

  在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书,具有同等法律效力。

  第十条:其他约定:

  1、合同期内乙方借故中途停工或退场,甲方有权拒付人工费,乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金,由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。

  2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决,在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。

  3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权单方终止合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。

  4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。

  5、甲方为乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公物,应照价赔偿。

  6、由于乙方原因无故停工,每次处罚款2000元以上。

  第十一条 其它:

  1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。

  2、未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。

  3、本合同一式叁份,甲方执俩份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款,自然失效,

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

建筑工程施工合同3

  甲方(发包方):___________________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:__________________职务:____________________

  乙方(承包方):___________________________________________

  地址:____________邮码:____________电话:____________

  法定代表人:_____________________职务:_________________

  按照《中华人民共和国民法典》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条工程概况

  1.工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  承包范围:

  2.开工日期:

  竣工日期:

  总日历日期:

  3.质量等级:

  4.合同价款:

  第二条合同文件及解释顺序。

  第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  1.合同语言:

  2.适用法律法规:

  3.适用标准、规范:

  第四条图纸。

  1.图纸提供日期:

  2.图纸提供套:

  3.图纸特殊保密要求和费用:

  第五条甲方驻工地代表。

  1.甲方驻工地代表及委派人员名单:

  2.实行社会监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):

  第六条乙方驻工地代表。

  第七条甲方工作。

  1.施工场地具备开工条件和完成时间的要求:

  2.水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:

  3.施工场地内主要交通干道及其与道路的开通时间和起止地点:

  4.工程地质和地下管网线资料的提供时间:

  5.证件、批件的名称和完成时间:

  6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:

  7.会审图纸和设计交底的时间:

  8.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  第八条乙方工作。

  1.施工图和配套设计名称、完成时间及要求:

  2.提供计划、报表的名称、时间和份数:

  3.施工防护工作的要求:

  4.向甲方代表提供办公和生活设施的要求:

  5.对施工现场交通和噪音的要求:

  6.成品保护的要求:

  7.施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  8.施工场地整洁卫生的要求:

  第九条进度计划。

  1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:

  2.甲方代表批准的`时间

  第十条延期开工。

  第十一条暂停施工。

  第十二条工期延误。

  第十三条工期提前。

  第十四条检查和返工。

  第十五条工程质量等级。

  1.工程质量等级要求的经济支出:

  2.质量评定仲裁部门名称:

  第十六条隐蔽工程、中间验收。

  中间验收部位和时间:

  第十七条试车。

  第十八条验收和重新检验。

  第十九条合同价款的调整。

  1.调整的条件:

  2.调整的方式:

  第二十条工程预付款。

  1.预付工程款总金额:

  2.预付时间和比例:

  3.扣回时间和比例:

  4.甲方不按时付款应承担的违约责任:

  第二十一条工程量的核实确认。

  乙方提交工程量报告的时间和要求:

  第二十二条工程款支付。

  1.工程款支付方式:

  2.工程款支付金额和时间:

  3.甲方违约的责任:

  第二十三条甲方供应材料设备。

  甲方供应材料、设备的要求(附清单):

  第二十四条乙方采购材料设备。

  第二十五条设计变更。

  第二十六条确定变更价款。

  第二十七条竣工验收。

  1.乙方提交竣工资料和验收报告的时间:

  2.乙方提交竣工图的时间和份数:

  第二十八条竣工结算。

  1.结算方式:

  2.乙方提交结算报告的时间:

  3.甲方批准结算报告的时间:

  4.甲方将拨款通知送达银行的时间:

  5.甲方违约的责任:

  第二十九条保修。

  1.保修内容、范围:

  2.保修期限:

  3.保修金额和支付方法:

  4.保修金利率:

  第三十条争议。

  1.争议的解决程序:

  2.争议解决方式:

  第三十一条违约。

  1.违约的处理:

  2.违约金的数额:

  3.损失的计算方法:

  4.甲方不按时付款的利息率:

  第三十二条索赔。

  第三十三条安全施工。

  第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。

  第三十五条地下障碍和文物。

  第三十六条工程分包。

  1.分包单位和分包工程内容:

  2.分包工程价款的结算办法:

  第三十七条不可抗力。

  不可抗力的自然灾害认定标准:

  第三十八条保险。

  第三十九条工程停建或缓建。

  第四十条合同生效与终止。

  1.合同生效日期:

  2.合同份数:

  3.合同副本份数:

  4.合同副本的分送责任:

  5.合同书制定费用:

  合同订立时间:________年____月____日

  发包方(章):

  ________________________________________

  法定代表人:

  ____________________

  委托代理人:

  ____________________

  承包方(章):

  ________________________________________

  法定代表人:

  ____________________

  委托代理人:

  ____________________

建筑工程施工合同4

  工程编号: 合同编号:

  工程名称:

  工程地点: 发 包 人:

  承 包 人:

  广 东 省 建 设 厅 制

  第一部分 协 议 书

  发包人:(全称)承包人:(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结构形式: 工程立项、规划批准文件号: 资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围:

  三、合同工期

  工程合同工期总日历天数:_____ 天。

  拟从 年 月 日开始施工,至 年 月 日竣工完成。

  四、质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价款

  合同总价(大写): ;

  (小写):。

  项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);

  □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

  六、组成合同的文件

  组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。

  七、词语含义

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

  八、承包人承诺

  承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

  九、发包人承诺

  发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的.时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

  十、合同生效

  订立合同时间:年 月 日

  订立合同地点:

  合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 生效。

  发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

  地址:地址:

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行:

  帐 号:

  邮政编码:

  电子邮箱:

  开户银行: 帐 号: 邮政编码: 电子邮箱:

建筑工程施工合同5

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。

  一。工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:公园道西侧

  3、结构类型:框架,地下二层,地上三十层,地下车库约4万㎡, 共计约20万㎡。

  4、合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。

  5、施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。

  6、工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。

  7、工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。

  二。承包范围及承包方式

  1、工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限:

  a、基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。

  b、电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。

  2、甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施处罚。

  三。付款方式

  乙方收到工程款同时提供正式收款发票。

  1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,如果甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付。

  2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。

  3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。

  4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。

  四。结算方法:

  1、工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。

  2、执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。

  3、甲方直接分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%配合费,分包工程税收由分包方承担。

  4、采购价格的认定:采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。

  五。工程设计变更

  1、 工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。

  2、设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。

  六。 材料进场要求及计价

  1、 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方采购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团

  2、指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规定的必要的试验等。经验收合格后,方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。

  3、进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的.时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延。

  七。工程管理

  1、 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。

  2、 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容。

  3、 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。

  4、 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。

  5、 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条),由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。

  6、 存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的相关内容,并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。

  7、 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

  八。违约责任

  1、 因甲方原因造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。

  2、 因甲方原因造成的停建、缓建,甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。

  3、 乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

  4、 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果由乙方负责。

  5、 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金,可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。

  九。 双方约定,如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同被告,或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务,或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金,否则,将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行,甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。

  十。 此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币,待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金,且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内,此意向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工,如果不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币:贰佰万元整),如果保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还,则由归还,且需按保证金日千分之五计息给乙方,计息起使日期由7月1日开始。

  十一 本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设工程施工合同为准。

  十二。 未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,协商不成可直接向当地人民法院起诉。

  十三。本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同6

  甲方(买方单位):________________________________________

  乙方(出卖单位): ________________________________________

  依照《民法典》和其它有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜,签订本合同,双方共同遵守。

  一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额

  二、合同价格的说明

  1、合同单价为固定综合包干单位,包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费(人工费、施工损耗、胶粉等辅材费)、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用,售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。

  2、合同单价在合同执行过程 中不作调整:因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动,均不影响合同执行,并不得调整合同包干单价。

  3、因合同为暂定量,供货过程 中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议,更不能以此为由调整单价。

  三、墙纸质量要求 墙纸镶贴完毕,甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》标准进行验收。

  1、乙方所必须严格按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工,提供的墙纸应为指定的优等品。

  2、墙纸镶贴应对花对缝,完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。

  3、所有墙纸和辅料应无异味,甲醛等有毒气体的含量(或挥发量)不超过国家相关标准和规范。

  四、交货及施工工期 合同签订后 天内将合同数量墙纸备货于施工现场,场地具备安装条件后 天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间)。

  五、交货地点及方式: 宽城万达XX样板房

  六、供货方式

  1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数,乙方在备货时应多于该数量,保证现场施工面积变化时及时补充供应同批号、色号产品。

  2、乙方应根据场地大小进行选板铺装,确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。

  3、各个型号的墙纸视货源情况而决定各个型号使用量,可选用全部型号,也可选用其中某几款型号。

  七、产品验收及提出异议期 严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收,对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。

  八、产品结算

  1、墙纸镶贴工程完工,甲方验收合格后,双方按墙面面积进行收方,核定墙纸的实际铺贴面积。

  2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215;合同单价。

  九、付款方式

  1、合同生效后五天内支付合同总金额 的 30%作预付款。

  2、壁纸铺装钱付全款

  十、甲乙双方职责

  1、甲方职责

  1.1 甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作(刮完腻脂和喷完封闭漆),保证乙方到货后能正常施工。

  1.2 协调乙方与在场相关单位的关系。

  1.3 进行施工质量监督工作,进行墙纸验收和收方工作。

  1.4 支付货款、办理工程结算。

  2、乙方职责

  2.1 保证所供墙纸的真实、可靠性,严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工,并确保施工镶贴质量。

  2.2 墙纸基层其他施工队伍施工,乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格,乙方可拒绝施工,并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙,即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承担。

  2.3 镶贴过程中的材料自行保管。

  2.4 自行作好验收前的成品保护,乙方产品损坏由乙方自行无偿返工;有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。

  2.5 自行接装施工用的水电管线,并做好安全防范措施。

  十一、工地现场管理:

  1、 本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的.损失由乙方负责。

  2.安全施工: 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育,严格按安全规范组织施工,积极采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用,全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。

  3.文明施工:

  3.1 乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工,遵守甲方的现场管理规定,保证工地达到文明现场标准(乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便,违者将处以每人每次1000元的罚款,罚款直接在工程款中扣除;情节严重者直接驱逐出现场。)。

  3.2 施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面,严禁从高空直接向下抛物;以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。

  3.3 本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑,不作任何调整。

  十二、售后服务

  1、乙方对本合同产品按“两年维修,”的原则为甲方提供服务。

  2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题,乙方修复或更换,若人为损坏乙方只收取材料费。

  十三、违约责任

  1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果,乙方无条件在5天内更换,更换后仍达不到标准或拒不更换,视为乙方违约。

  2、在工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约

  甲方(盖章):_______________

  乙方(盖章):_______________

  日期:_______________

建筑工程施工合同7

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  邵阳市北塔区资枣社区安臵地

  二、工程地址:

  邵阳市北塔区资枣社区安臵地

  三、建筑面积:

  全框架结构共11层,总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)。注:括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责施工,工资由甲方付款。

  四、承包范围及内容

  1、主要内容:

  按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建,包括路面压花,土建一次性大包干,住房每层高度为3米,第一层为3.8米,0.00以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支,为一次性支付。

  2、配套附属工程,另行按实计算。

  3、水、电由甲方负责。

  4、室内留门洞,粉好门套,预制构件由甲方购买。

  五、材料材料及工程质量要求

  1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、

  2、乙方应认真按照甲方要求和意图,精心施工,随时接受甲方的检查、验收。

  3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准,乙方承担一切责任,工程质量达不到规范标准的'部分,乙方按照甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止,所有费用由乙方负责。

  4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

  5、外墙为100100或(100200)的方块砖,屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。

  六、承包方式及合同价款

  1、工程采用包工不包料大包干形式,承包价格为220元/平方米,安全保险由乙方负责。

  2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用,乙方负责绑扎,外架由乙方负责。

  七、工期要求

  工期总共为180天,自20xx年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。

  八、付款方式

  工程总价约为32.736万元,签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元,以后每完成一层主体付工程总价的65%,内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。

  九、双方责任

  1、甲方应保证工程款及时到位,防止资金问题而造成工程停工,而达不到预期进度由甲方负责。

  2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任,因资金原因不能正常施工,除工期得以顺延外,还应赔偿给乙方造成的实际损失。

  3、承包人不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人,否则,合同自行终止。

  4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则,认真履行职责,协助保密等义务。

  5、本合同一式四份,双方各执二份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕,本合同自行终止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同8

  甲方:__________________公司

  乙方:______________________

  根据甲乙双方友好协商,签订本合同,共同遵守。

  一、 租机范围及内容

  甲方租用乙方钻机两台,用于_______________________,乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工,保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

  二、 甲方责任

  1.乙方进场前,做好场地的三通一平;

  2.派___________为驻工地代表,负责现场签证,并协调解决施工中遇到的问题,协调与业主、总包、设计及监理的关系;

  3.协助解决工人住宿。

  三、乙方责任

  1.根据施工要求,保证质量、包安全,按甲方要求的工期完成钻孔;

  2.做好施工原始记录;

  3.按照甲方的进度计划施工,服从甲方驻工地代表的管理;

  4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理;

  5.严格按照操作规程进行作业,确保施工安全,如发生安全事故,乙方负责解决,费用由乙方承担。

  四、质量标准

  按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

  五、付款及结算方式

  1.成孔按元/米计价,按实际完成工作量结算。该单价不含税,乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时,给予补偿,补偿原则为:甲方与业主协商后,其补偿金额的全部支付给乙方。

  2.乙方全部钻机进场开钻后,甲方按每台钻机________元支付预付款。

  3.锚杆施工进度达到50%时,甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。

  4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

  5.乙方不负责施工用的水、电费用,但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

  6.未尽事宜,双方协商解决。

  本合同自签订之日起生效,至工程结清款项之日失效。

  本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_____________签订地点:_____________

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项,达成如下协议:

  第一条:工程概况

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  第二条:承包范围

  一、范围内

  所有建筑物:(拆除范围详见附图)

  二、拆迁上诉所列房屋至地坪,拆除至室外地坪为±0

  第三条:工程工期

  一、进场日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日

  二、总工期为 月,工程进程按甲方所动迁腾房情况,腾空一间拆除一间,为使拆除工程顺利进行,甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %,两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。

  第四条:合同价款、工程款支付及结算

  一、方向甲方支付 元/㎡。

  二、合同签订 日内,乙方向甲方交纳首期拆除工程费 万元。

  三、当工程进行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。

  第五条:甲乙方工作职责

  一、甲方责任:

  1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。

  2、配合乙方做好各方面协调工作。

  3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。

  4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

  5、负责对拆除完毕的地块进行验收。

  二、乙方责任:

  1、按甲方要求按时进入拆迁现场,保证工期的顺利完成。

  2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

  3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。

  4、编制拆除环保方案及安全施工方案,在拆除现场坚持文明施工,对出入施工现场的道路及时安排人员清扫,回收材料的堆码应有严格的区域,严禁在道路、通道堆放任何材料。

  第六条:违约责任

  一、若甲方按照合同规定时间交付施工场地,而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务,则按每延期一天罚款5000元/天。

  第七条:安全施工

  一、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

  二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑,甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本。

  三、发生重大事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的'有关要求处理。

  四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排专业人员配合。

  第八条:争议

  甲乙双方发生争议时,应该本着友好合作的宗旨,协商解决。

  本合同一式四份,双方各执二份,签字盖章同具法律效力。

  本合同订立时间:年 月 日

  发包方: 包方:

  地址: 地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.工程名称:_________

  2.工程地点:_________

  第二条承包范围:

  第三条工程承包方式:_________

  第四条合同工期

  开工日期:_________

  竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________

  第五条工程造价、付款方式及价款调整

  工程造价:_________

  付款方式:_________

  价款调整:_________

  第六条工程质量及验收标准

  1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

  2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

  第七条安全施工

  1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

  2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  第八条质量保修

  1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。

  2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

  3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

  4.保修金支付方法

  4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

  4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

  4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

  第九条双方的权利和义务

  1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

  2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

  3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

  4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

  5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

  第十条违约责任、索赔

  1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

  2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

  3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

  4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

  5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

  6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

  第十一条争议的解决

  本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  第十二条其他约定

  1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

  2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

  3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人:_________ 法定代表人:_________

  委托代理人:_________ 委托代理人:_________

  合同经办人:_________ 合同经办人:_________

  电话:_________ 电 话:_________

  传真:_________ 传 真:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐 号:_________ 帐 号:_________

  通讯地址:_________通讯地址:_________

  邮政编码:_________邮政编码:_________

  签订时间:_________年___月___日签订时间: _________年___月___日

  协议签订地:_________协议签订地:_________

建筑工程施工合同9

  建设单位:______________

  设计单位:______________

  施工单位:______________

  合同造价:______________

  合同编号:______________

  建设单位:______________(简称甲方)

  施工单位:______________(简称乙方)

  甲方深圳施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目以及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。

  第一条:工程地点:______________

  第二条:工程内容:______________(具体见施工预算)。

  第三条:承包方式:包工包料包质量。

  第四条:工程总造价:______________

  第五条:付款方式

  1、工程完成验收合格后,甲方支付给乙方全部工程款。

  第六条:合同工期

  一、双方商定总工期天。

  开工日期:_________年______月___日,竣工日期:_________年______月___日。

  二、如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期可以顺延。

  1、工程量变化和设计变更。

  2、非乙方的原因超过______小时以上停水停电时。

  3、不可抗力(如地震、台风、火灾、雨灾等)。

  三、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。

  四、乙方如无正当理由不得拖延工期。

  第七条:工程质量要求:按设计规范要求,质量达到合格标准。

  第八条:材料设备:材料采用国家标准合格产品。

  第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任。

  一、甲方:

  1、负责解决施工场地的`用水用电,保证乙方在施工期间的需求。

  2、负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作。

  3、组织工程竣工验收工作。

  二、乙方:

  1、做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况。

  2、做好施工安全工作,否则,发生安全事故,由乙方负全责。

  3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

  4、参加工程竣工验收工作。

  第十条:工程完工后,质量保修年。

  第十一条:合同生效与终止

  本合同自向甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,其条款即告终止。

  第十二条:本合同一式四份,其中:甲乙双方各两份,均具有同等法律效力。

  甲方盖章:_______________

  乙方盖章:_______________

  法人代表(签字):_______________

  法人代表(签字):_______________

  _________年______月___日

  _________年______月___日

建筑工程施工合同10

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼,由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商,本着平等自愿原则,签订以下小型建筑工程施工合同条款:_________________

  一、工程概况

  外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖,即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。

  二、承包形式

  干包,包工不包料。

  1.整个工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行购买和加工。

  2.整个工程所需的脚手架以及其它施工用具由乙方提供,并负责安装、拆除和拖运。

  3.整个工程所需人工由乙方提供,甲方不参与施工。

  4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。

  三、承包价格

  1.按实际施工建筑面积240平方米计算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干价柒仟捌佰元,出檐盖瓦每米捌拾元,六大角贴砖壹仟伍佰元。

  四、付款方式

  开工预付壹万元,余款在工程完工验收后一次结算付清。

  五、质量要求

  乙方必须严格按甲方认可的施程序施工,按国家现行的.施工规范操作,每道工序必须经甲方同意后,才能进行下一道工序施工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可,竣工验收后半年内出现施工质量问题,乙方负责无偿为甲方返工维修。

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  ________年____月____日

建筑工程施工合同11

  甲方:中国XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展_______________行业市场,就______(包括手机、笔记本d)业务系统,乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议:

  一、合作内容

  1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策,乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。

  2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。

  二、甲方权利及义务

  (一)甲方的权利

  1、根据____________行业市场的发展需要,甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;

  2、甲方对订购终端制定销售政策;

  3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利,包括:

  (1)提供终端备机;

  (2)在________________区至少设有一个售后服务站;

  (3)要求制定详尽的售后服务流程,严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;

  (4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的,乙方必须为用户提供换机服务。

  4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系,包括:

  (1)车辆要求:自有货车至少______辆,送货人员至少______人;

  (2)终端管理:要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员;

  (3)财务管理:具有完善的财务核算体系及管理制度,配备相应财务人员;

  (4)业务联系人员:配备相关业务联系人员,用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;

  5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端,甲方有权要求出示厂家直供证明,否则不予扫串

  (二)甲方的义务

  1、对于乙方扫串号终端,甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路,有义务制定符合市场发展的终端销售政策;

  2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端,甲方有义务申请将终端串号录入系统;

  3、根据市场发展需要,在终端型号上,甲方有指导乙方进行采购的义务;

  4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中,甲方有义务提供部分指导意见协助实施;

  5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算,甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款;

  三、乙方的权利及义务

  (一)乙方的权利

  1、乙方根据市场发展需要,有自行上报进货终端型号的权利;

  2、乙方订购终端过程中,在满足入围条件前提下,对订货终端型号有选择的权利;

  3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端,乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策;

  4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道,甲方不做具体规定,乙方有权利选择渗透目标;

  5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中,在符合电信公司相关要求的前提下,有权利提出个性化建设方案;

  6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款,知道乙方收到相应款项后为止。

  (二)乙方的义务

  1、根据市场发展情况,针对甲方提出的'终端订购需求,乙方有义务部分或全数订购;

  2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务;

  3、甲方根据市场发展实际情况,对天翼终端市场进行宏观调控过程中,乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务;

  4、终端进货,出货及销售过程中,乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。

  四、资费标准

  1、短信费:______元条(按条);

  2、功能费:______元月(自治区内不限流量费,区外流量费和超出部分按照标准资费收取);

  3、d上网业务包月资费套餐:______元月人,区内不限流量,____________外流量按:______元分钟计算;

  4、如开通其他业务,按现行资费标准收取

  五、分成方式

  1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本;

  2、在功能、短信等费用上进行分成

  3、分成比例为:甲方占50%,乙方占50%

  六、结算周期

  1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算;

  2、每月____日前提供上个月的业务出账单,双方进行对账;

  3、账单核对无误后,____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处;

  4、甲方依据乙方开具的发票在每月2____日前将上月结算款汇至乙方结算账户

  七、乙方结算账户公司名称:__________________公司地址:__________________邮编:__________________开户行名称:__________________账号:________________________

  八、违约责任

  1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时,可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方,并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后,一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时,双方应重新协商合同的履行问题;

  2、因不可抗力事件影响协议履行是,则延长履行协议的期限,这一期限相当于不可抗力影响的时间;

  3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。

  九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执,甲乙双方可协商解决,协议不成的,由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的,对双方均有约束力。

  十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效,合同有效期限为________年。合同到期后,如双方无反对意见,有效期自动顺延;如任何一方有反对意见,在本协议到期后前一个月书面通知对方,以反对意见书面送达为标志,则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。

  一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施:

  1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密,不得给甲方其他竞争者透露;

  2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的,由责任方采取相应措施承担责任,并承担相应损失。

  二、协议的生效、变更、终止

  1、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力,经双方代表签字并盖章后生效。

  2、在本协议有效期内,双方可以通过友好协商,对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议,应提前____日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方,应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

  3、如果甲方不能按时付款,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。

  4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。

  三、合同的生效本合同由各方授权代表签署后即生效,签署如下:

  甲方:中国XX公司________________________分公司

  法定代表人(或授权代表)签字:______

  盖章:____________

  签约日期:____________

  乙方:____________

  法定代表人(或授权代表)签字:______

  盖章:______

  签约日期:____

建筑工程施工合同12

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  一、工程概况:

  工程名称:

  工程地点:

  工程承包范围:大雄宝殿____㎡,____元天王殿____㎡,____元钟鼓楼____ ㎡,元住宿楼及食堂____㎡,____元

  二、合同价款(固定价格)

  金额(人民币大写):____;(小写) ;

  三、工期:

  合同工期:

  开工日期:

  竣工日期:

  四.工程质量标准

  1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

  五.安全生产乙方必须安全、文明施工,必要时工地现场应采用围护等措施,施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责,所发生费用全部由乙方承担。

  六、工程款支付:

  进场付款____元;

  基础±0付款____元;

  完成主体一层付款____元;

  主体完工付款________元;

  工程竣工付款____元。

  如甲方未按以上进度付款,乙方可停工,因停工造成乙方损失的.由甲方承担。

  七、质保期:____一年

  保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》,缺陷期内由乙方负责保修,费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起,保修期结束后产生的维修费由甲方承担。

  八.合同的生效

  合同订立时间:

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  九.附则.

  1.本合同发生纠纷后,当事双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的,可向仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉

  2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方:乙方:

  委托代理人(签字):委托代理人(签字):

  ____年____月____日

建筑工程施工合同13

  单位(甲方):______________________________

  施工单位(乙方):__________________________

  根据_________市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。

  一、工程名称:_______________________。

  二、施工地点及范围:本工程位于_________,绿地总面积为_________平方米。

  三、工程内容

  1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;

  2.绿地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

  3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种.种植起算);

  4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;

  5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽。

  四、工程造价:工程总造价为人民币_________元整,一次性包干。

  五、付款方式

  1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的`_______%;

  2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的_______%;

  3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的_______%;

  4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

  六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

  七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

  八、其他约定

  ____________________________________________。

  九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份。

  甲方(签章):________________乙方(签章):________________

  __________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同14

  原告:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

  被告一:_________________,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

  被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。

  法定代表人:______________。

  案由:_________________建设工程合同纠纷

  诉讼请求:_________________

  1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止);

  2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

  3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

  事实与理由:_________________

  _____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的`佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

  《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。

  原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

  为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

  ____________区人民法院

  具状人:_________________

  _____________年__________月__________日

建筑工程施工合同15

  发包方(甲方):_________________

  承包方(乙方):_________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达...

  建筑装饰工程施工合同(乙种本)国家工商行政管理局中华人民共和国建设部制定__________省工商行政管理局监制部门:_________________

  __________省建设厅建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条工程概况

  1.1、工程名称:_________________

  1.2、工程地点:_________________

  1.3、承包范围:_________________

  1.4、承包方式:_________________

  1.5、工期:_________________

  1.6、工程质量:_________________合格

  1.7、合同价款(人民币大写):_________________

  第2务甲方工作

  2.1、开工前7天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明贰份,并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明注意事项。办理施工所涉及的'各种申请、批件等手续。

  2.2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失,并承担所相应费用。

  2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应申批手续。

  2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第3条乙方工作为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期

  3.1、指派完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。

  3.3、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第4条关于工期的约定

  4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2、因甲方为按约定完成工作。影响工期,工期顺延。

  4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。

  第5条关于工程质量及验收的约定

  5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JG73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2、本工程质量应达到国家评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

  5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应负担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承担竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第6条关于工程价款及结算的约定

  6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种:_________________

  (1)固定价格(2)固定价格(3)可调价格:_________________

  6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的80%进行付款。

  6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在10天内,结清尾款

  第7条全生产和防火的约定

  7.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条奖励和违约责任

  8.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同约定拨付款,每拖期一天,按付款额的__________%支付滞纳金。

  8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作为奖励。

  8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方/__________元,作为奖励。

  8.4、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  8.5、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包有关安__________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。括罚款),由乙方负责并承担损失。

  8.6、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  第9条争议或纠纷处理

  9.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或清有关部门进行调解。

  第10条附则

  10.1、本合同正本两份,双方各执一份。副本

  10.2、本合同履行完成后自动终止。

  10.3、附件

  (1)施工图纸或作法说明(

  2)工程项目一览表

  (3)工程预算书

  (4)会议纪要

  (5)设计变更

  (6)其他份,

  甲乙双方各执一份。签定之日起生效。

  甲方(盖章):_________________

  法定代表人:_________________

  代理人:_________________

  单位地址:_________________

  电话:_________________

  传真:_________________

  邮码:_________________

  开户银行:_________________

  户名:_________________

  帐号:_________________

  年月日乙方(盖章):_________________

  法定代表人:_________________

  代理人:_________________

  单位地址:_________________

  电话:_________________

  传真:_________________

  邮码:_________________

  开户银行:_________________

  户名:_________________

  帐号:_________________

【建筑工程施工合同】相关文章:

建筑装饰工程施工合同02-23

建筑工程施工合同(精选)07-05

[精选]建筑工程施工合同07-13

建筑工程施工合同【精选】07-18

建筑工程施工合同06-13

建筑工程施工简易合同02-24

建筑工程施工安全合同03-20

城市建筑工程施工合同04-02

2022建筑工程施工合同03-30

大型建筑工程施工合同03-28