加工承揽合同

时间：2024-05-24 10:32:02 加工承揽合同我要投稿

[必备]加工承揽合同15篇

　　随着时间的推移，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的加工承揽合同，希望对大家有所帮助。

[必备]加工承揽合同15篇

加工承揽合同1

　　定作方：_______________(简称甲方)

　　营业执照号码：_____________________

　　承揽方：_______________(简称乙方)

　　营业执照号码：_____________________

　　根据《条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目

　　规格、型号

　　单位

　　数量

　　单价

　　价款或酬金元

　　金额：仟佰拾万仟佰拾元角分

　　一、产品的质量、包装、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________

　　三、履行的期限、地点和方式：_________________________

　　四、验收标准和方法：_________________________

　　五、结算方式：_________________________

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行协议，都要承担违约责任。

　　1.承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的'违约金。

　　其余违约行为按《条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2.定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止协议，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的

　　偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。其余违约行为按《条例》第二十二条的有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：________________

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本协议执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本协议一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本协议有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本协议签订日期：________年________月________日

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

加工承揽合同2

　　甲方: (以下简称甲方)

　　乙方: (以下简称乙方)

　　甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规、就乙方承揽甲方广告牌安装的有关事宜达成如下协议，由双方共同遵守：

　　一、项目概况

　　1、项目名称:广告牌安装

　　2、安装地点:以每次实际安装的地点为准

　　3、项目内容：乙方根据甲方要求，独立负责广告牌的安装工作。

　　二、承揽方式和安装费用

　　乙方承揽甲方一年内的广告牌安装项目，期间乙方全权负责广告牌的安装，时间从合同签订之日算起。

　　三、安装费结算方式

　　分次给付安装费用。

　　乙方广告牌安装好后，通知甲方验收。甲方应在验收合格后一次性付清该次的安装费用。

　　四、安装方式及质量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包质量包安全，负责广告牌安装的整个过程。

　　2、乙方保证广告牌安装符合国家规定的户外广告标准及相关的质量标准，并保证广告牌结构达到设计强度的要求。

　　五、制作、安装工期

　　1、乙方应在双方协商的时间内完成广告牌的安装工作，并通知甲方验收。若验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的通知之日起次日内返工，并通知甲方再次验收。

　　2、在乙方安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，由双方协商顺延工期。

　　六、双方权利与义务

　　1、甲方应向乙方提供待安装的广告牌

　　2、广告牌安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　3、严格按照双方的.约定安装广告牌，因广告牌安装引起的所有事宜，均由乙方负责处理并承担所有法律责任。

　　4、乙方应当保证其安装的材料及施工程序符合国家标准或行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合国家标准。

　　5、乙方应当确保安全施工，乙方所有施工工作人员之用工手续、保险手续均由乙方自行负责，因广告牌施工而发生之工伤责任、致人损害的人身赔偿、财产赔偿责任由乙方负责。

　　七、其他事项

　　1、双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同鉴定地的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

　　3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

加工承揽合同3

　　一、摘要

　　由于中国人均收入增加及生活节奏的加快，作为继大卖场及超市之后出现的又一新兴的零售业经营方式，便利店必将大有作为，它也将成为未来中国极具在发展前景的零售业态。所以我决定投资开一家便利店。

　　本店理念是“为大众提供便利购物条件，为消费者提供适合的商品，为消费者提供优质的服务”，为大学生消费者创造高品质的便利生活。

　　二、市场介绍

　　近年来，由于学校内便利店少，离大型超市等商业购物中心有一定的距离。随着同学们的生活质量提升和生活节奏的加快，同学的时间变得愈来愈宝贵，而同学们在付费方式上及在日常生活需要的应急性商品或单买商品，此时的便利店这这方面起到了快捷，高效的作用，给同学们带来了满足。

　　三、店辅概述

　　1、商品种类

　　主要经营快速消费食品（零食饮料等）、日用百货、日配和水果、杂志等。在商品结构中，食品占比率35%，日用百货10%，其他的占50%。我们的产品种类繁多，各具特色，可以供广大大学生自由选择。

　　各类食品系列在我们的大学生便利店里边为广大大学生提供各种小食品和零食，同时还有各类水果等。

　　学习用品系列在宿舍连锁超市里我们还会为大学生顾客提供像笔、纸张等文化学习用品供大学生选择。

　　杂志报纸系列在我们的连锁超市里边为了满足大学生对时政、新闻等的及时了解我们也兼营报纸、杂志等业务。

　　2、店铺装潢

　　店面外观的颜色为白色和红色，给人以其商品具备安全和信任的感觉，店内墙壁和天花板采用反光性，衬托性较强的纯白色，给人造成较大空间的视觉偏差。

　　四、市场分析

　　1、劣势（Weakness）

　　A.缺乏自有品牌意识。我们的便利店是独自出资开发的，对于学生来说，完全陌生和没有知名度，不能及时产生信赖。

　　B.缺乏工作经验。由于我们都是第一次投资经营生意，只能依靠一些理论和客观学习别人的'经验，却没有经营开店的经验。这是我们很大的劣势，可能会给我们带来风险。

　　2、优势（Strength）

　　A.经营壁垒较低。经营成本较低，经营管理模式也不像大企业那么大型及规范，没有像连锁制式化的约束。我们能独立自主管理。

　　B.直接与消费者接触，快捷的市场反应优势。在买方市场下，同学们的需求是市场的导向。我们可以凭借自身选址或者经营地点的优势，可以长期和充分的与消费者接触，了解消费者的购买需求，逐渐摸索其购物偏好，有助于经营者及时了解商品需求量和种类的信息，从而有选择，有针对性的组织货源。减少因为商品积压而带来的浪费。

　　C.上门送货。在面前为止，很少有商场有提供为同学们上门送货。在这情况，我们可以为同学们送货，为顾客提供方便和节约时间，从而得到同学们的喜欢，尽我们的努力，让同学们得到最大的满意。

　　五、营销组合策略

　　正确的采购商品和陈列商品，给消费者带来购物的满意便利，并起到给消费者好印象的作用。以下是我们的产品策略：

　　A.商品陈列和空间利用。在商品的陈列方面，有些便利店存在某些商品的陈列面积过大的现象。由于我们便利店的空间有限，不能浪费陈列的空间，而是要对于做到很好的利用，上架的商品可以达到2500-3000种，满足消费者更多需要和选择。同时商品陈列清晰和同类商品归类摆放在一起，让顾客一目了然和容易挑选商品。

　　B.进货特色商品。采购一些有特色的商品，与其他同类型的便利店形成差别。我们选择一些优质的，也就是口味好吃的食品，以此吸引消费者。还可以根据消费者提供的意见和指点需要的商品，采购入其商品。

加工承揽合同4

　　签订地点：

　　签订时间：

　　定作方（甲方）：

　　承揽方（乙方）：

　　按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：

　　2、项目地点：

　　二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价

　　序号货物名称规格数量单价：元/m2备注

　　1钢质防火门甲级

　　2乙级

　　3丙级

　　合计：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金额（大写）：（不含税）

　　注：防火门：框板1.2mm、扇板0.8mm，内填充珍珠岩模压板；表面处理为静电喷涂；颜色；门板为平板；按实际发生数量结算。

　　三、交货日期：根据现场进度交货。

　　四、交货地点：工地现场。

　　五、技术质量要求：

　　1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx。

　　2、产品保证通过消防部门验收。

　　六、承包方式：

　　含运输及安装。

　　七、付款方式：

　　1、合同签订后，预付总货款的%，货物全部进场，再付总货款的.%，安装完毕再付总价的％，剩余％为质保，质保期结束结清。

　　八、售后服务承诺

　　1、该产品质保期自合同签订之日起计算，质保十二个月。在质保期内，出现质量问题，乙方负责免费维修。质保期过后，所有产品实行终身售后服务，只收取材料成本费用。

　　九、违约责任

　　1、按《合同法》的相关规定执行。

　　十、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　电话：

　　年月日

加工承揽合同5

　　甲方:_________________(委托方)

　　乙方:_________________(承揽方)

　　经甲乙双方协议，就有关承揽加工事宜，拟结本合同，以兹双方信守。

　　一、产品名称及加工数量。

　　名称：不锈钢水泥焊接轨道板。数量：附加工图纸_____份，按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。

　　二、相关事宜:

　　1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工，其产品质量必须符合技术文件规定要求。

　　2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的'切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担，(甲方提供适当的运输车辆及司机，乙方承担油料耗费及搬运事宜)

　　3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收，其不合格损失由乙方承担。

　　4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。

　　三、时间要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同，如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时，必须提前通知对方，协商解决。

　　四、加工费用：

　　该项目合同总体加工费用______万元，由甲方承担增值税务，甲乙双方不得中途变更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付产品后，甲方一次性付款，剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后，甲方在一个月内全部付清余额，如甲方违约，则按日向乙方支付____%的违约金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行过程中发生争议时，由甲方协商解决，如双方达不成协议，可提交仲裁机构解决。

　　在合同中的未尽事宜，双方可共同协商补充。本合同自双方签定之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　盖章：___________________盖章：___________________

　　签约人：_________________签约人：_________________

　　职务：___________________职务：___________________

　　电话号码：_______________电话号码：_______________

　　______年______月______日______年______月______日

加工承揽合同6

　　订做方（以下简称需方）：

　　承揽方（以下简称供方）：

　　订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：

　　（此合同单价为税前价）

　　品名规格数量单位重量（吨）单价元/吨价款（元）备注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量总计总金额（大写）柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：

　　需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

　　三、质量要求：

　　供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；

　　四、交货地点：

　　供方厂内验收交货；

　　五、交货时间：

　　合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：

　　需方以标的.物加工过磅重量进行结算；

　　七、结算方式：

　　合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、标的物所有权

　　自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：

　　汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：

　　合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：

　　由违约方负责；

　　十二、解决合同纠纷的方式：

　　协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。

　　本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：

　　承揽方：

　　单位：

　　法定代理人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　开户行：

　　户名：

　　帐号：

　　卡号：

　　邮编：

　　签订时间：

加工承揽合同7

　　订做方（以下简称需方）：______

　　承揽方（以下简称供方）：______

　　订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模板，根据《中华人民共和国合同法》规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、标的物名称、规格、数量、单价、金额：（此合同单价为税前价）

　　品名：箱梁芯模

　　规格：25米正交

　　数量：2

　　单位：套

　　重量（吨）：11

　　单价元/吨：7000

　　价款（元）：77000

　　备注：约计重量

　　总计：总金额（大写）柒万柒仟元整

　　二、技术资料提供方法：需方提供标的物所需施工图，按需方确认的标的物图纸加工；

　　三、质量要求：供方严格按图纸加工，产品质量符合行业相关规范要求，并配合甲方的监督检查；

　　四、交货地点：供方厂内验收交货；

　　五、交货时间：合同签订生效后，第一套芯模10月8日交货，第二套芯模10月13日交货。

　　六、计量方式：需方以标的物加工过磅重量进行结算；

　　七、结算方式：合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元，需方在提取标的物时结清所提取标的.物的剩余款项（以实际加工产品数量、品种为准）。

　　八、标的物所有权自交付全部货款时起转移，但需方未履行支付价款全部货款义务的，标的物仍属于供方所有。

　　九、运输方式及到达站和费用负担：汽运，施工现场，供方帮助配货，供方承担运输费用。工地卸车及其它费用由需方承担。

　　十、本合同解除的条件：合同执行完毕或未付材料预付款。

　　十一、违约责任：由违约方负责；

　　十二、解决合同纠纷的方式：协商方式，如协商不成，提交仲裁委员会解决，或依法向人民法院起诉；

　　十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。

　　十四、本合同一式两份，如有未尽事宜可另立合同附加件，与本合同具有同等法律效应。

　　订做方：______承揽方：______

　　单位：______单位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　电话：______电话：______

　　开户行：______户名：______

　　帐号：______卡号：______

　　邮编：______邮编：______

　　签订时间：______

加工承揽合同8

　　合同编号：____________

　　定作人：________________________

　　签订地点：______________________

　　承揽人：________________________

　　签订时间：________年____月____日

　　第一条、定作物、数量、报酬、交货期限

　　1、定作物名称

　　1）规格型号

　　2）计量单位

　　3）数量

　　4）报酬

　　5）交货期限及数量

　　6）单价

　　7）金额

　　8）合计

　　合计人民币金额（大写）：________

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第二条、承揽人提供的材料

　　1、序号

　　1）材料名称

　　2）牌号商标

　　3）规格型号

　　4）生产厂家

　　5）计量单位

　　6）用料数量

　　7）质量

　　8）单价

　　9）金额

　　（注：空格如不够用，可以另接）

　　第三条、定作人对承揽人提供的材料的检验标准、方法、时间及提出异议的期限_____________

　　第四条、定作物的技术标准、质量要求____________

　　第五条、承揽人对定作物质量负责的期限及条件__________

　　第六条、定作人提供技术资料、图纸样品、工艺要求等的时间、办法及保密要求__________

　　第七条、承揽人发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在________日内向定作人提出书面异议。

　　定作人应在收到书面异议后的________日内答复。

　　第八条、定作物的包装要求及费用负担_________

　　第九条、定作人（是/否）允许第三人完成定作物的主要工作。

　　第十条、定作物交付的方式及地点___________

　　第十一条定作物检验标准、方法、地点及期限________________

　　第十二条、定作人在________年________月________日前向承揽人预付材料款（大写）________________元。

　　第十三条、报酬及材料费的结算方式及期限_____________

　　第十四条、定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________________元。

　　第十五条、本合同解除的条件_______________

　　第十六条、定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的'，承揽人（是/否）可以留置定作物。

　　第十七条、

　　违约责任：_________

　　第十八条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　（一）提交________________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十九条、其他约定事项：_________

　　定作人：________

　　定作人（章）：____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　居民身份证号码：______

　　委托代理人：____________

　　电话：___________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

　　邮政编码：____________

　　承揽人

　　承揽人（章）：____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　居民身份证号码：______

　　委托代理人：____________

　　电话：___________

　　开户银行：____________

　　账号：____________

　　邮政编码：____________

　　鉴（公）证意见：____________

　　鉴（公）证机关（章）

　　经办人：__________

　　______年______月______日

　　监制部门：_____________________

　　印制单位：_____________________

加工承揽合同9

　　承揽方：____________________________________

　　定作方：____________________________________

　　定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条加工成品

　　第二条加工成品质量要求

　　第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1、承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。

　　承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2、定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。

　　承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3、交原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条技术资料、图纸提供办法

　　1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；

　　定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。

　　承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2、承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条验收标准和方法

　　1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。

　　验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。

　　保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　第七条交货的时间和地点

　　1、交定作物期限应当按照合同规定履行。

　　任何一方要求提前或延期交定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2、交定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准；

　　委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；

　　自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；

　　双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　第八条包装要求及费用负担

　　第九条运输办法及费用负担

　　第十条结算方式及期限

　　第十一条其他约定

　　第十二条承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；

　　不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；

　　经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；

　　少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。

　　定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

　　因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金____元；

　　以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%或酬金总额的_

　　___%的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的'零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%的违约金；

　　不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；

　　承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。

　　定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；

　　变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；

　　如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；

　　以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；

　　协商不成按项处理：

　　1、向仲裁机关申请仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；

　　合同副本一式____份，交____________各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承揽方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

加工承揽合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　经过甲乙双方友好协商，为了明确乙方加工承担甲方卫生保洁事宜的具体内容和责任，特签订本加工承揽协议，以便双方共同遵守：

　　一、乙方承诺负责对甲方场所进行卫生保洁工作，具体包括但不限于：

　　1、日常清洁区域：

　　2、定期保洁区域：

　　3、垃圾区域：

　　二、乙方应确保保洁标准符合甲方的要求。一旦甲方提出相关意见，乙方应立即采取措施进行改正，直至符合甲方的要求。

　　三、乙方应当在每天上午九点之前完成甲方指定的所有清洁工作，并确保清洁标准符合甲方的`要求。如果清洁工作未达到要求，甲方有权要求乙方进行整改。

　　四、乙方应保持身体健康、诚实守信，并勤勉工作。乙方需严格遵守操作规范和清洁标准，确保工作质量和卫生标准。

　　五、乙方在提供保洁服务的过程中，应当遵守甲方的相关规定和要求，服从甲方的安排和指挥，确保不影响甲方的正常经营秩序。

　　六、保洁加工承揽费用为500元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式为转账，乙方的账户为：

　　七、本合同为加工承揽合同，乙方将负责提供保洁服务并对保洁成果负责。在保洁期间，如因乙方的行为导致甲方或任何第三方遭受损失，乙方应自行承担全部责任。

　　八、乙方在提供保洁服务时，务必注意自身安全。如因乙方原因导致乙方受伤或损害，应自行承担全部责任。

　　九、甲方在保洁工作中未能达到约定的质量标准，经乙方两次书面通知要求改进，仍未能达标的，乙方有权按月加工承揽费的10%扣除违约金。若甲方拒绝改进的，乙方有权解除合同，并无需向甲方支付任何费用。

　　十、双方协商一致，对于本协议未尽事宜，应当签订书面补充协议加以解决，该书面补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　十一、双方就本协议执行所发生的任何争议和纠纷，应当通过友好协商解决。若协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院解决。

　　十二、本协议一式两份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　_________________年_________________月_________________日乙方：_________________

　　_________________年_________________月_________________日甲方：_________________

加工承揽合同11

　　定作方：　　　　　合同编号：

　　承揽方：　　　　　签订地点：

　　一、项目名称、任务量、酬金、完成期限、备注

　　签订时间：年月日

　　项目名称

　　任务量(工时)

　　酬　　　　　　金

　　完成期限

　　备注

　　包　　干

　　工资/小时

　　合计人民币金额(大写)

　　(注：空格如不够用，可以另接。)

　　二、项目的`内容及质量技术要求

　　三、技术资料、图纸提供办法及保密要求

　　四、验收标准、方法和期限

　　五、结算方式及期限

　　六、违约责任

　　七、解决合同纠纷的方式

　　八、双方协商的其它条款

　　定作方　　承揽方

　　单位名称(章) 　　　单位名称(章)　　鉴(公)证意见：

　　单位地址：　单位地址：

　　法定代表人：　法定代表人：

　　委托代理人：　委托代理人：　　经办人：

　　电　　话：　　电　　话：

　　鉴(公)证机关(章)

　　开户银行：　开户银行：　年　　月　　日

　　帐　　号：　帐　　号： (注：除国家另有规定外，

　　邮政编码：　邮政编码：　鉴(公)证实行自愿原则)

　　有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

　　监制部门：　　　　　　　　　　　　　印制单位：

加工承揽合同12

　　承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条

　　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　加工费

　　单位

　　总价

　　第二条

　　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　第三条

　　加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条

　　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条

　　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条

　　加工费结算办法与时间

　　第七条

　　乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条甲方的违约责任

　　1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

　　5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx％的违约金。

　　6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条乙方的违约责任

　　1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx％的违约金。

　　3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条声明及保证

　　（一）甲方：

　　1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

　　2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第十一条保密

　　双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。

　　一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　第十二条不可抗力

　　本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第十三条通知

　　1．根据本合同需要发出的`全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2．各方通讯地址如下：xx。

　　3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

　　第十四条争议的处理

　　1．本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

　　2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　（1）提交xx仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　第十五条解释

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　第十六条补充与附件

　　本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十七条合同效力

　　本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx

　　法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx

　　地址：xxxxxx地址：xxxxxx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　签订地点：xxxx签订地点：xxxx

加工承揽合同13

　　定作方：xx（简称甲方）

　　营业执照号码：xxx

　　承揽方：xx（简称乙方）

　　营业执照号码：xxx

　　根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：

　　品名或项目

　　规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟佰拾万仟佰拾元角分

　　一、产品的质量、包装、加工方法：xxx

　　二、原材料的提供以及规格、数量、质量：xxx

　　三、履行的期限、地点和方式：xxx

　　四、验收标准和方法：xxx

　　五、结算方式：xxx

　　六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。

　　1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值xx％或酬金总额xx％的违约金。

　　其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

　　2．定作方的`违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值xx％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金xx％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的’有关规定执行。

　　七、双方约定的其它条款：xxx

　　八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。

　　九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同一式xx份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同签订日期：20xx年xx月xx日

　　定作方：xxx

　　代表：xx

　　开户银行：xx

　　帐号：xx

　　承揽方：xxx

　　代表：xx

　　开户银行：xx

　　帐号：xx

　　xx年xx月xx日

加工承揽合同14

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的'合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日