加工承揽合同

时间：2023-07-05 16:49:33 加工承揽合同我要投稿

加工承揽合同【实用15篇】

　　在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的加工承揽合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

加工承揽合同【实用15篇】

加工承揽合同1

　　委托方：xx纺织器材厂（甲方）

　　承揽方：xxxx电镀厂（乙方）

　　1．加工的项目、产品名称、规格、数量、价格、交货期：

　　项目

　　产品名称、规格单位数量单价（元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架xx以上只xx万xxxx万xx万淬火综条支xx万万xx万合计

　　2．质量标准：

　　乙方根据甲方提供图纸规定的`技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之xx，但损坏件必须归还甲方。

　　3．原料供应：

　　加工用锌块由甲方供应。

　　4．交货方式：

　　由乙方负责往返运输，运费由乙方自负。

　　5．质量验收方法：

　　完成加工后由甲方按质量标准验收。

　　6．结算方式：

　　xxxx。

　　7．违约责任：

　　甲方委托乙方加工镀锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之xx交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。

　　甲方：xx纺织器材厂

　　法定代表人：（盖章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　银行帐号：xxxx乙方：xxxx电镀厂

　　法定代表人：（盖章）xxxx

　　地址：xxxxxx

　　银行帐号：xxxxxxxx年xxxx月xx日

加工承揽合同2

　　加工方：________________(以下称甲方)

　　承揽方：________________(以下称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就砂、碎石、片石等地材加工事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守。

　　第一条加工地材名称及单价

　　砂石料加工为综合包干单价，单价内含人工费、材料费、场内装车费、场内运输费、试验检测费、机械及料具费、动力和照明费、机械人员设备的进出场费、管理费、利润以及除资源税以外的税金等。

　　第二条原材料提供方式

　　甲方提供原材料开采区由乙方自行开采加工，或乙方利用路基挖方料进行加工。(要根据实际情况表述清楚)

　　第三条加工砂石料质量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需达到国家标准《建筑用砂》(gb/t14684-20xx)以及项目办(业主)下发的其它相关质量标准，相关标准由甲方提供。

　　第四条加工砂石料数量

　　本工程预计加工砂石料数量合计为万t，具体数量由甲方向乙方下达使用计划，乙方应按甲方下达的计划编制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工计划，确保施工生产的正常进行。若业主中途调整生产计划，乙方需服从甲方整体安排。

　　第五条砂石料数量确认方法及价款支付方式

　　一、每月21日甲方组织相关部门对本月砂、碎石、片石等用料清理汇总，以过磅清单作为计算依据制作计价单，该计价单由甲方合同部、工程部、物设部进行签认，经总工程师审核后报项目经理审批并加盖甲方印章，作为支付乙方价款的凭据。

　　二、甲方根据业主每期拨付款情况按比例支付计量款,并在每期计量款中扣留5%作为工作安全、质量保证金，保证金待合同履行完毕后或合同终止1个月内不计利息退还。如合同履行期发生产品质量问题造成的损失，甲方书面通知乙方，乙方在收到后10日内无答复即视为同意扣除。

　　第六条甲方权利义务

　　一、指派工程技术人员和现场管理人员，实施对产品质量、安全生产、文明施工、计量、试件取样、试验进行管理，对乙方工作进行监督、检查和验收;

　　二、若乙方不能履行合同义务或其加工能力不能满足甲方需求，甲方有权收回本合同项下的全部或部分加工承揽任务，或终止与乙方的合同关系。

　　三、负责将施工用电(高压端)引入到乙方加工场地;

　　四、负责交纳资源税;

　　五、负责下达砂、碎石、片石等石材需用量计划;

　　六、负责组织车辆运输并承担运输费用(场内运输费由乙方承担)，甲方提供地磅进行验收。

　　第七条乙方权利和义务

　　一、在满足合同约定的前提下，乙方有权对自有人员、设备等进行合理调配，在甲方的监督下自主组织砂石料的开采、加工等相关事项。

　　二、提供反击破破碎机、振动筛等加工砂石料所需设备。

　　三、自行修建砂石料加工场及相关临时住房，并承担相应费用。

　　四、上足本工作的生产工人，保证生产需要，负责按甲方要求组织岗前培训，组织有关人员参加甲方技术交底和安全教育活动。

　　五、乙方在开采、加工过程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三废”等有关环保、水保的相关事项应当按照有关法律、法规的规定办理。

　　六、在合同期内，乙方应在开采及生产加工区域内设置安全警示标志，做好砂石开采、生产加工过程中的安全管理工作;按照国家、地方政府、业主及甲方有关安全生产的各项规定，确保安全生产，对因实施本合同而发生一切安全及其它事故均由乙方自行负责;若因乙方原因造成甲方损失或对外承担赔偿责任，甲方有权向乙方追偿。

　　第八条违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付砂石料，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。

　　二、乙方加工出的合格产品量必须完成甲方下达的.使用计划用量，因乙方原因造成生产量不能满足本工程需用量，需去其他料场采购时，价差费用由乙方承担。除此外，另按未完成生产量总价的%向甲方支付违约金。

　　三、原材料、成品(即使经检验质量不合格)或半成品仅限于本项目建设使用，乙方不得对外销售;生产线设施、设备，仅用于本项目砂石料加工，乙方不得对外承接其他加工任务。否则，乙方承担万元人民币的违约金，连续两次发生上述行为，甲方有权解除合同。

　　四、乙方不得将本合同项下的部分或全部工作进行分包、转包。否则，甲方有权终止合同，并由乙方承担与履约保证金等额的违约金。

　　六、乙方应采取有效安全保卫措施，保障料场原材料、成品或半成品的安全。若发生被盗事件，相关损失由乙方自行承担。

　　第九条履约保证

　　乙方采取方式提供履约保证。方式一：提供履约保证金万元;方式二：以开采区机械设备作抵押担保并签订抵押合同。甲方有权根据合同约定，在乙方出现违约情况时，全部或部分扣除履约保证金。合同履行完毕或终止后1个月之内，甲方应将剩余履约保证金不计利息退还乙方。

　　第十条争议解决方法

　　在履行合同过程中发生纠纷,双方协商不能解决时,交由贵阳铁路运输法院审理。若诉讼标的超过贵阳铁路运输法院的管辖权限，则由其上级法院成都铁路运输中级法院裁决。

　　第十一条协议的生效

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条附则

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜,双方另行商定，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方执三份;乙方执一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　地址：________________地址：________________

　　授权代理人：________________授权代理人：________________

　　合同订立地点：________________

　　合同订立日期：________________

加工承揽合同3

　　合同编号：____________________

　　定作方：____________________

　　承揽方：____________________

　　签订地点：____________________

　　签订时间：____________________

　　一、加工标的

　　货物名称：____________________型号：____________________

　　面料：____________________颜色：____________________

　　单位数量：____________________单价：____________________

　　总金额：____________________交货地点及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口国：____________________

　　合计人民币____________________，(大写)____________________，按实际金额结算( 单价含线、税、封箱带)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，则必须填写)

　　材料质量:____________________数量:____________________

　　提供日期:____________________定额:____________________　(面料，里料一律按定单数量到位。)

　　三、承揽方应当在收到定做人提供的材料后应立即组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方委托承揽方采购面料、里料、辅料的，承揽方对所采购物品的质量负责，应该得到定作方的书面确认方可开裁。

　　四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。

　　五、承揽方发现定作方提供的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的'7日内答复。

　　六、加工物品的包装按定作方的要求。

　　七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所约定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。

　　八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提)

　　九、承揽方应该在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认意见标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等原因引起的索赔和其他责任由承揽方承担(包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等)。

　　十一、付款方式：内部结算。

　　十二、其他约定事项：

　　1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查，

　　2、双方对质量标准确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任务完成后，承揽方必须将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。

　　4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。

　　5、最终产品质量必须通过定作方验收，由于承揽方原因造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方承担。

　　十三、违约责任：任何一方违约的应承担违约责任，除应承担因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。

　　十四、合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起立即生效，如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。

　　十五、未尽事项双方协议解决。

　　定做方：____________________　承揽方：____________________

　　代表人：____________________　代表人：____________________

　　时间：____________________时间：____________________

加工承揽合同4

　　定作方(甲方)：_____________________

　　承揽方(乙方)：_____________________

　　一、委托加工项目

　　委托加工产品：_____________________

　　数量：以甲方下单为准.

　　单价：_______________

　　交货期限：按乙方接单日起5-7天

　　内交货。具体时间以订单为准。

　　二、委托加工方式

　　乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料，乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验，甲方要求乙方使用的原材料为_________。

　　甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。

　　三、质量要求及技术标准

　　乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，于_________年______月_____日制作出样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。

　　技术标准按照《企业质量问题细则》(见附件)及国家标准。(如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行)。

　　四、乙方对质量负责的范围及期限

　　面料、辅料质量的确认;

　　颜色、尺码规格的确认;

　　绣制杉杉标徽工艺的确认;

　　缝纫手工艺的确认;

　　其他质量问题的确认;

　　乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;

　　乙方在合同期内对质量责任需支付保证金

　　甲方允许乙方制作误差率为千分之二。

　　五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

　　甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;

　　乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;

　　未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。

　　六、验收标准、方法和期限

　　甲方以合同约定的'交货日期严格按照样品验收(按合同约定之质量标准)，并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。

　　七、包装要求及交货地点、运

　　输方式

　　乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装;

　　于甲方指定的地点_________交货。

　　运输方式为_________;运费由_________负担。

　　八、交付金额及销售期限

　　第一次交货根据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_________%;

　　在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%;

　　销售期限：_______________________。

　　九、结算方式

　　在乙方交货后，由乙方开具增值税专用发票交由甲方。

　　甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：

　　银行户名：_______________________

　　开户银行：_______________________

　　银行账号：_______________________

　　十、违约责任

　　乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金;

　　乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。

　　乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币_________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚;

　　乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;

　　乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，如果未达到要求而导致退货，乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金;

　　乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金;

　　每件产品必须加贴防伪标识，每少贴一件赔偿甲方_________元;

　　乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。

　　十一、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人

　　双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

　　十二、其它事项

　　企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)：________________

　　单位地址：__________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　电话：______________________

　　_________年_______月______日

　　签订地点：__________________

　　乙方(章)：________________

　　单位地址：__________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　电话：______________________

　　_________年_______月______日

　　签订地点：__________________

加工承揽合同5

　　原告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：_________________,性别，民族，__________年_____月__________出生，住__________市__________区__________,电话：_____________;

　　被告：______________财产保险股份有限公司住址：_________________

　　负责人：_________________;电话：_________________

　　案由：_________________机动车交通事故责任纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元，误工费__________元，护理费__________元，住院伙食补助费__________元，营养费__________元，残疾赔偿金__________元，残疾辅助器具费__________元，财产损失__________元，鉴定费__________元，交通费__________元，精神损害抚慰金__________元，以上共计十一项，合计__________元。

　　本案的诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：_________________

　　_____________年_____月__________日_____时许，原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时，被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号：_____________)撞到，原告当场受伤，__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定，__________对事故负__________责任，原告__________责任。经查，肇事车辆所有人为__________，车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任，保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的'合法权益，特向人民法院提起诉讼，请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。

此致

　　__________区人民法院

具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

加工承揽合同6

　　定作方(甲方)：

　　承揽方(乙方)：

　　甲方委托乙方加工下列产品，经双方协商，特订立本合同：签订时间：20__年4月_日

　　第三条、交(提)货地点、时间：签订合同后，20天内钢架进场，总工期50天。

　　第四条、提货方式：由乙方负责。

　　第五条、加工成品的检验期限、地点、方法：甲方在乙方公司内提货时检验加工成品的质量、规格、数量等，如有异议应于提货后两天内以书面方式通知乙方，内在质量异议应在1个月内以书面方式提出，否则视为没有异议。

　　第六条、付款方式及期限：甲方应于本合同生效后，一天后向乙方预付预付款计：30万元，主钢架到场后3天内支付70万，主钢架和檩条全部安装完毕后3天内支付60万，彩板安装完毕后5天内支付余款，(余款安实际发生量结算计算)。否则甲方承担违约责任。合同标地物所有权自甲方货款全额交付时起转移给甲方，若甲方未履行完支付价款义务时，合同标地物的所有权归乙方所有。预付款冲抵最后一笔货款。

　　第七条、违约责任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，应赔偿给甲方造成的直接经济损失，甲方逾期提货或不按合同约定按时付款，应承担相应货款每日1%的违约金。

　　2、逾期拾日视为拒提(退货)，应承担拒提部分相应货物价款30%的'违约金。逾期提货时，市场原材料若发生价格涨价，甲方当按涨价后价格执行。

　　3、双方有其他违约行为，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

　　4、如遇下雪、下雨、风沙、停电、战争、运输中断，交通管制及原材料在新疆市场上无法采购到等不可抗拒因素时交货期限顺延。

　　5、甲乙双方在正式开始履行合同义务时，如果原材料价格发生变化，甲乙双方按原材料涨价或降价的比例对合同单价协商解决。

　　第八条、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方按合同约定交付预付款后，乙方开始履行合同义务。

　　第九条、双方发生纠纷可协商解决。

　　单位名称(章)

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　______年______月_____日

加工承揽合同7

　　供方：合同编号：

　　需方：签订地点：

　　产品名称、型号、厂家、数量、金额签订时间：

　　产品名称

　　商标

　　规格型号

　　备注

　　计量单位

　　数量

　　价款

　　单价

　　总价

　　搅拌浇灌机

　　混凝土发泡砌块技术及发泡剂制作技术

　　混凝土物理发泡技术及发泡剂制作技术

　　首付定金（）

　　合计人民币金额（大写）：

　　第一条设备部分

　　1、供方负责提供免蒸养砌块全套设备(搅拌机、储料仓等设备)

　　2、供方负责设备的安装、试运营，必须达到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。

　　3、供方收到定金在15个工作日内交货。

　　第二条技术部分

　　1、供方负责提供免蒸养砌块化学发泡技术物理植物发泡技术，保温砖砌块填充物的发泡技术。

　　2、供方负责提供以上两种成形材料的发泡剂制作技术，保证达到客户的要求。

　　3、供方负责需方的要求至达到检测合格（泡沫混凝土标准）。

　　4、供方提供的.技术做出来得产品容重每立方不能超过140公斤，每立方价格不能超过90元。

　　第三条付款方式

　　定设备时首付10%定金，设备制作成形运到需方目的地，设备到达需方要求付40%，余额50%至发泡技术发泡剂的制作技术完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技术全部提供给对方）

　　第四条违约责任

　　本合同一经签字，双方必须无条件遵守，如有一方违约，付给受害方总价款60%违约金。

　　1、合同争议的解决方式：本合同发生争议，由双方人当事人协商解决，协商不了的向供方人民法院提起诉讼。

　　2、本合同自签字之日起生效。

　　第五条在供方没有营业执照等因素，需方委托武汉半岛砖机设备有限公司监督，督促配合半岛公司完成需方的要求。

　　供方需方

　　单位名称：单位名称：

　　单位地址：单位地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　此合同有效期二年

加工承揽合同8

　　合同编号：

　　甲方（定作方）：嘉润公司

　　乙方（承揽方）：

　　鉴于：为满足客户订单需求，甲方大量需要指定型号产品；乙方系

　　专业产品生产商。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的

　　规定,甲乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则,经充分协商一致,订立本合同。

　　第一条定作物情况：

　　1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不可用其简称或俗名代替）

　　1.2 规格：（应写明定作物具体的规格型号，技术要求复杂或特殊的，可以

　　写明按照甲方提供的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件）

　　1.3 数量：（具体写明定作物的数量，并注明单位）

　　1.4 备注：（如无内容，在空格处划线）

　　第二条合同价款

　　2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种）

　　2.2 付款方式：（应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式，

　　建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制）

　　2.3 付款时间：（写明年、月、日）

　　第三条加工成品质量要求及技术标准：

　　3.1 质量要求：（应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准或者甲

　　方具体要求，必须要写全称）

　　3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物

　　理化学参数）

　　3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。

　　第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进行检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准提供：

　　（注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二）

　　4.3 甲方于年月日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方承担相应的赔偿责任。

　　第五条技术资料、图纸的提供和保密

　　5.1 甲方负责提供技术资料和图纸。

　　5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停止工作,并及时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。

　　5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密,乙方应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的`器材、取走与甲方技术有关的物件；不得直接或间接地向任何第三人故意或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”)或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本；未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术；不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发。

　　第六条验收标准和方法

　　6.1 验收标准：（写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收）

　　6.2 验收方法：（写明全部或抽样验收的方法）

　　6.3 甲方验收乙方所完成定作物的时间：（写明具体时间年、月、日）

　　6.4 甲方验收乙方所完成定作物的地点：（写明详细地址）

　　6.5 验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　6.6 对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷，甲方有权要求退还。

　　6.7 双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以质量监督检验机构提供检验证明为准。质量检验机构由双方共同指定，费用由乙方垫付，由主张未被检验证明支持者最终承担。

　　第七条交（提）定作物的时间和地点

　　7.1 双方约定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的时间：（写明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地点：（写明详细地址不可省略）

　　7.2 双方约定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的时间：（如选择了7.1，则在空格处划线）

　　7.2.2 送交定作物的地点：（如选择了7.1，则在空格处划线）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的计算：乙方自备运输工具送交定作物的,以甲方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的,以乙方通知的提取日期为准,但乙方在发出提取定作物的通知中,必须留给甲方以必要的途中时间。

　　第八条包装要求及费用负担：

　　8.1 包装要求：（应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等）

　　8.2 费用负担：（写明包装费用由哪方承担）

　　第九条运输方式及费用负担

　　9.1 定作物的运输方式：（写明是汽车、火车、水运或其他方式）

　　9.2 运输费用由（如无内容，在空格处划线）承担。

　　第十条定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期从何时起到何时止） 10.2 在保修期内乙方免费提供保修服务。

　　第十一条定金及预付款

　　11.1 甲方向乙方交付定金的数额：（大、小写两种形式填写） 11.2 甲方向乙方交付定金的时间：（写明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付预付款的数额：（大、小写两种形式填写） 11.4 甲方向乙方交付预付款的时间：（写明年、月、日）第十二条乙方的违约责任：

　　12.1 未按合同约定的质量交付定作物,若甲方同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换，并承担元/每件的违约金。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,甲方有权拒收,由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。

　　12.2 未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用和延期交货责任。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的，由乙方赔偿损失。

　　12.3 逾期交付定作物,应当向甲方支付未交定作物总价的 %违约金。延期交货超过日的，甲方有权解除合同，由此造成的损失（包括甲方材料损失、重做成本、延期损失等）由乙方赔偿。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、

　　灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失。乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求完成,并承担逾期交付的责任。

　　第十三条甲方的违约责任：

　　13.1 超过合同约定日期付款，甲方应向乙方支付定作物总价 ‰的违约金。

　　13.2 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给乙方造成的损失。

　　13.3 变更交付定作物地点或接收单位（人）时,承担因此多支出的费用。 13.4 其它违约责任：（如无内容，在空格处划线）第十四条争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。如果双方不能协商一致时,选择以下第（只需填写一或者二）种方式解决：

　　（一）向（具体写明仲裁委员会的确切名称，如：不能将“深圳仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”）仲裁委员会申请仲裁。

　　（二）向（根据有利于我方的原则，在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一）人民法院起诉。

　　第十五条本合同签订地点（应详细填写合同签订的地点，如：深圳市xx区）

　　第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式份，双方各执份。

　　以下无合同正文。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

加工承揽合同9

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方（承揽方）：

　　代理人：

　　地址：

　　联系电话：

　　为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，确保合同全面履行，经双方平等协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定订立以下条款，以资双方共同遵照执行。

　　第一条定作物名称、数量、规格、质量、价款

　　防盗门名称___________，规格___________，单位___________，数量___________，单价（元/M2）___________。

　　注：以实际安装樘数结算，面积以现场实际测量面积为准。以上价格为一次性包死价。需方继续订货时，提前7天向供方提供计划通知单通知乙方。

　　工期要求：

　　第二条承揽方式、材料的提供

　　2.1 承揽方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。负责制作、安装，运输到施工安装现场；

　　2.2 本合同价格内已包含：制作、安装、运输、卸车、五金、闭门器、电控锁等全部内容；

　　2.3 材质标准：

　　2.3 乙方产品必须附有产品出厂合格证，需检验的，应提供检验合格证，作为质量资料向甲方提供。禁止使用不合格产品和假冒伪劣产品，如有发生乙方无条件退货重作。

　　第三条承揽范围

　　3.1 乙方承揽加工范围：

　　3.2 工程地点：

　　第四条合同价款的计算、结算、支付方式4.1计算方法：面积以现场实际测量面积为准。

　　4.2 本合同签订后，乙方必须提供样品，经甲方同意后方可大量使用，乙方全额垫资。

　　4.3 付款方式：安装完毕经验收合格付总价款的95%，余5%作为质量保证金，待竣工验收合格后无质量问题质保期满后付清。

　　第五条合同价款与酬金

　　本合同价款共计：以实结算_________元整。

　　第六条加工制作安装要求

　　6.1 甲方在本合同签订后及时向乙方提供相关资料，具体施工尺寸由乙方现场实测。

　　6.2 乙方进入场后甲方配合接通电源、安装电表，相关费用及电费由乙方承担。

　　6.3 乙方必须严格按照甲方要求设计门型，甲方审核签字后方可制作生产

　　6.4乙方在施工阶段应配合主包单位工作，按进度要求及时提供安装。

　　6.5 为了保证工程的进度和质量，总包单位应配合乙方在施工阶段清理门口障碍物，乙方负责保护安装成品，属于乙方保护不当造成损坏费用乙方自理。

　　第七条工期

　　7.1 开工前三天甲方向乙方下达开工通知书，工期由甲乙双方与土建施工方协商确定后乙方以书面报甲方进度报表。乙方必须保证加工安装进度，不得影响甲方工程按期竣工验收。

　　7.2 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、电源、障碍物未能清除、不具备安装条件，影响进场施工；

　　（2）在施工中如因现场连续停电24小时以上影响正常施工

　　（3）人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第八条工程质量标准和验收办法

　　8.1 本工程质量要求达到国家现行不锈钢门窗规范合格标准。

　　8.2 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督和整改。

　　8.3 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计单位签证后实施，所发生的费用由承包方负责。安全培训交底、安全责任、防护由乙方负责。

　　第九条 质量保修工程竣工并经验收合格后，乙方按规定对所承揽工程实行保修，保修时间按国家规定执行，在此期间凡属乙方制作安装产品质量问题乙方免费维修或更换。

　　甲方通知乙方返修时，乙方应及时维修，如乙方未能及时维修甲方有权安排人员维修，一切费用从质保金中扣除。质保期满后无发生保修费用，甲方全额退还质保金。

　　第十条安全及特别约定

　　1、乙方在施工过程中必须严格按照国家操作规程进行操作，高空作业配安全带，进入施工现场戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方负责协调、配合，所有责任及费用均由乙方承担。

　　2、乙方应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。禁止将本合同内容向第三方转包，如有发现，甲方有权随时解除本合同。

　　第十一条违约责任

　　11.1 工程质量不符合合同约定的`，乙方负责无偿修理、返工。

　　11.2 由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方偿付逾期违约金，每逾期一天，向甲方支付合同价款的千分之一。

　　11.3 甲方未能按照合同约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

　　第十二条 争议的处理如在本合同履行过程中双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。如协商不成时，可通过______________人民法院诉讼解决。

　　本合同未尽事宜，可由双方协商一致后订立补充协议处理，补充协议为本合同的组成部分。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：

　　代理人（签字）：

　　合同签订地：

　　_________年____月____日

　　乙方（盖章）：

　　代理人（签字）：

　　合同签订地：

　　_________年____月____日

加工承揽合同10

　　建设单位（甲方）：福建明鑫机器人科技有限公司合同编号：GL-140619-MX-036

　　加工单位（乙方）：漳州市国立金属制品有限公司签订地点：漳州市

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各自权利、义务关系，经双方协商一致订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：机器人构件

　　序号机台名称部件名称单位数量重量价格

　　1 翻转机通用件机器人底座个 3 报价预估重量为3010kg,最终重量以过磅为准。含17％增值税，装车费；总价以过磅重量计算。

　　2 机器人垫座个 3

　　3 夹具框架个 6

　　4 机座个 6

　　5 从动箱箱体个 6

　　6 箱体垫座过渡板个 4

　　7 机箱垫座个 4

　　8 气动翻转变位机主动箱箱体个 2

　　9 伺服翻转变位机伺服减速器箱体个 2

　　备注：已方代早方叫车，运费甲方负责。

　　2、加工地点：漳州市北斗工业园

　　3、工程量：每批约 5 吨

　　4、合同内容：钢结构件制作。

　　5、承包方式：包工包料。

　　6、产品标准：合格

　　第二条合同价款

　　1、型钢及次构件加工费 3310 元/吨（不含检测费用）。

　　第三条双方职责

　　1、甲方应提供确认的设计图给乙方；

　　2、乙方应按本合同约定及设计图纸设计要求按时、按质、按量完成加工制作工作；

　　3、乙方在制作过程中，必须接受甲方的质量安全监督。

　　4、甲方中途变更设计，应当以书面形式通知乙方，已加工的`钢构件及现场损失由甲方负责。

　　5、甲方应按本合同约定的期限支付价款。

　　6、甲方应在结算前审核结算清单，如有争议，应及时提出校对。

　　第四条加工材料提供

　　乙方包工包料，经双方确认材料结算单价如下

　　序号材料名称材质单价数量结算金额

　　1 钢板过磅价 Q235 3670

　　根据下单时间钢材价格为准。

　　备注：以上构件材料厚度控制范围在:6mm为5.75mm左右, 8mm为7.5mm左右, 10mm为9.7mm左右, 12mm为11.7mm左右,。

　　第五条验收与结算

　　1、本工程材料及加工费的核算方法：按材料过磅重量计重；

　　2、甲方到乙方厂内提货，乙方负责装车，甲方负责卸车运费甲方负责；

　　3、甲方在乙方制作过程中需要到乙方工厂监督或验收加工件时，乙方必须提供方便并协助相关工作。在甲方验收过程中，如发现质量问题，乙方必须按图纸及作相应更改。

　　第六条付款方式：

　　1、本月送货单送出的货，月底开票及对送货单送达后次月10号前结清全款。

　　2、若因其他原因甲方无法提取材料，则甲方必须在乙方通知提取材料时间后15天内结清所有款项；甲方逾期付款乙方有权拥有该批材料并向甲方收取违约金（按合同总价的日1收取）。

　　第七条违约责任：现场安装时出现制作问题（安装尺寸等问题）由乙方负责返工、无法返工部分由乙方负责解决。

　　第八条其它

　　1、合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。

　　2、双方约定，在履行合同过程中如产生争议，双方应协商解决。协商无效，任何一方可提请合同履行地所在人民法院解决。

　　3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。合同自双方签字盖章第二天收到预付款后生效，现场验收完成无出现加工质量问题后自动失效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

加工承揽合同11

　　委托方：_____公司

　　签订地点：

　　受托方：

　　签订时间：

　　标的、数量、价款：

　　1、验收标准：按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行，并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员，内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量，按委托方提供原样验收，如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿，并执行相关行业标准。

　　2、质量要求：应提供盖有鲜章的出厂检验报告单（包括质材、检验依据、执行标准等），特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告（随货同行或提前送达）。

　　3、结算方式：委托方支付30%预付款，收到货验收合格入库后再支付60%，余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付，但时间不超过45天下单，如未下单即付清上笔合同10%尾款。

　　4、包装标准：货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注，内容包括商品名称、单品规格、单品数量（每层数量_数/每排数量_数）。

　　5、（交）提货方式及地点：委托方厂房内。

　　6、运输方式及到站（港）和费用承担：受托方承担。

　　7、交货地点、日期及方式：合同签订之日起10个工作日发货，逾期按合同总额1%支付违约金。

　　8、保密条款：双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的'信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担，同时委托方有终止一切合作的权力。

　　9、本合同履行过程中发生纠纷协商解决，协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。

　　10、本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经过友好协商后制定，本合同一式两份，经双方盖章签字后生效。（传真或扫描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　传真：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　地址：

　　传真：

　　电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　地址：

　　年月日

加工承揽合同12

　　定作方：_______

　　法定代表人： _______职务：_______

　　地址：_______

　　承揽方：_______

　　法定代表人：_______ 职务：_______

　　地址：_______

　　因定作方需要向其客户供应本合同所列货物，因此委托承揽方加工，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第二条质量要求

　　第三条原材料的提供

　　1、由定作方提供;

　　2、由承揽方提供;

　　3、如承揽方认为定作方提供的原材料不合格，应在收到原材料后 _______天内提出书面异议，并协商解决办法，如承揽方没有在该期限内提出书面异议的，视为原材料合格。

　　第四条原材料的损耗比例

　　1、承揽方在加工过程中的原材料损耗不得超过_______ %;

　　2、若原材料损耗超过_______ %，则超过部分，承揽方应按照定作方购买原材料的价格，对定作方全额进行赔偿。

　　第五条剩余原材料的处理

　　1、加工完成后，承揽方应将剩余原材料返还给定作方;

　　2、若定作方提出继续加工的要求，则需按本合同确定价格，向承揽方支付额外的加工报酬。

　　第六条技术资料，图纸

　　1、定作方应当在_______ 年 _______月 _______日之前将技术资料，图纸等提供给承揽方;

　　2、上述技术资料、图纸是鉴定货物是否符合质量要求的标准之一。

　　第七条价款支付方式

　　1、承揽方应在定作方付款前开具相应的增值税专用发票给定作方;

　　2、定作方在收到货物并检验合格后_______ 天内支付 _______%货款;若定作方客户在_______ 年 _______月_______ 日之前没有对货物质量和数量提出异议，则余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。

　　第八条货物的交付

　　1、交货地点：承揽方应在_______ 年 _______月 _______日前，将货物运输至定作方指定地点进行交货;

　　2、运费承担：由承揽方承担货物的运输费用;

　　3、指定时间：定作方应于_______ 年_______ 月 _______日之前将交货地点和收货人告知承揽方。

　　第九条货物的检验

　　1、按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为检验标准;

　　2、验货时间和地点为 ;

　　3、货物质量不合格，如果可以在交货期内返修完毕，则由承揽方返修;如果不能在交货期内返修完毕，则承揽方应承担质量不合格的相应违约责任;

　　4、如双方无法就货物的质量异议达成一致意见，可由双方共同指定质量检验机构进行检验，如有一方不配合指定检验机构，则视为同意对方的质量异议。

　　第十条定作方的违约责任

　　1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工数量，但应向承揽方偿付取消加工数量部分加工款_______ %的补偿金，承揽方应归还未加工部分原材料;

　　2、定作方逾期付款的，应根据逾期时间，按银行同期贷款利率计算的利息向承揽方支付逾期付款的违约金;

　　第十一条承揽方的违约责任

　　1、承揽方逾期交货的，每逾期一天，应向定作方支付全部价款的_______ %的'违约金;

　　2、承揽方逾期交货超过天，定作方有权解除本合同;若定作方解除本合同，则承揽方应返还定作方已付价款，按定作方采购价格向定作方全额补偿原材料价款，并向定作方支付全部加工价款的_______ %的违约金;

　　3、若加工货物的质量不符合合同约定，定作方可以向承揽方退回不合格货物，承揽方应按定作方采购价格向定作方全额补偿不合格部分货物的原材料价款，向定作方全额返还不合格部分货物加工价款，并支付不合格部分货物加工价款的_______ %的违约金;

　　4、若货物的质量不符合约定，定作方客户向定作方索赔、扣除货款或者解除合同，导致定作方损失的，不论定作方是否在货物异议期内提出异议，承揽方都应向定作方补偿该损失;

　　5、若承揽方逾期交货，导致定作方应定作方客户的要求而改变运输方式的，则运输方式改变之后的运费由承揽方承担。

　　第十二条不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任。

　　第十三条其他事项

　　1、加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向定作方所在地人民法院起诉;

　　2、本合同自签订之日起生效，如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议内容和本合同如有冲突，以补充协议为准;

　　3、本合同一式二份，双方各执一份;

　　4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

　　定作方(盖章)：_________ 承揽方(盖章)：______ ___

　　传真：_______ 传真：_______

　　Email：_______ Email：_______

　　电话：_______ 电话：_______

　　_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日

加工承揽合同13

　　定做方：（简称甲方）

　　承揽方：______________钢构有限责任公司（简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。

　　2、制作内容：_______________________________________________________。

　　1）主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；

　　2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；

　　3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。

　　2、合同签订当日甲方付___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　1）检测内容：抗滑移系数实验□ 超声波探伤检测□ 钢材力学性能复验□

　　2）其他检测项目：

　　3）试验检测费用：合同价格□ 甲方自理□

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年___月___日开始提货。

　　五、包装及运输：

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的`工期延误以顺延。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本合同_____式 _____ 份，双方各执_____ 份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。

　　甲方（盖章）：

　　委托代理人：

　　联系方式：

　　开户行：

　　账号：

　　_______年___月___日

　　乙方（盖章）：__________钢构有限责任公司

　　委托代理人：

　　联系方式：

　　开户行：

　　账号：

加工承揽合同14

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承揽方）：

　　甲、乙双方本着平等互利经过协商一致的原则，签定本合同，以兹共同遵守执行。

　　一、乙方负责为甲方加工所有需要雕花的产品，产品雕花单价双方确认，（详见附件《雕花单价表》）。

　　二、甲方为乙方提供加工场地，水电，锣机，打磨机等机器。乙方自备所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方为甲方加工的雕花产品所需要的工人由乙方自行聘请及管理。（包括工资及食宿福利等由乙方自行解决，甲方不予干预与管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及图样，由乙方雕刻及砂光成雕花产品。样品经甲、乙双方共同签字确认后予以封存。

　　五、乙方严格按照甲方提供的样品或设计图纸进行加工，甲方提供的样品或设计图纸在正常情况下，能生产或制作出符合甲方产品要求及质量标准，并由甲方自行决定是否变更设计图纸或样品。

　　六、交货期：从甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天内必须完工，_________套以下的_______天内必须完工,___________套以下的_______天内必须完工。特殊情况加急的，在双方协定的期限内完工，非标的必须在两天内完工。

　　七、甲方品质管理员有权验收乙方为甲方加工的雕花产品，乙方必须给予配合与协助。验收不合格产品，乙方必须负责无条件返修。乙方不得对其进行刁难或进行贿赂，一经查明有此种行为，甲方有权终止合同并且向乙方索赔。

　　八、乙方为甲方加工的雕花产品，必须完全配套，并由甲方品质管理员验收签名，甲方生产管理人员签名确认，方可结算加工费。

　　九、加工费按月结算。当月加工的产品，乙方必须在下月______号前将当月加工的产品《过料单》交给甲方财务部予以确认，甲方在下月底____日前将当月加工费以_______付款方式付给乙方。

　　八、违约责任：

　　1、乙方不能按期限交货，应当向甲方偿付违约金。违约金计算，每迟延一天，按其价款总额的'_______%计算，还应当继续履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的产品花样给同行竞争对手仿造，不得对外泄漏甲方的相关产品机密及信息。否则甲方有权向乙方追究相关损失赔偿。

　　九、解决合同纠纷方式：甲、乙双方因此发生纠纷时，双方协商解决，协商不成，可以向佛山市禅城区人民法院诉讼。

　　十、合同未尽事宜，双方另协商解决。雕花加工单价为本合同的附件，视为合同的组成部分。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，自双方法定代表人或委托人签定盖章之日生效。

　　甲方（签名盖章）：

　　乙方（签名盖章）：

　　__年__月__日

加工承揽合同15

　　甲方：_______(姓名，身份证号码，住址，电话)

　　乙方：_______(姓名，身份证号码，住址，电话)

　　甲方拟将位于___县__镇__村__组的房屋地基以及主体工程交由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商自愿签订本合同。

　　一、双方权利义务

　　1、甲方负责提供建设所需原材料(石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等)。

　　2、乙方确保具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并根据甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工过程中应合理、节约用料，严禁浪费。乙方每天完工后清理墙角灰，做到工完场清料净，并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费，甲方有权责令整改并罚款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具，如：架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材全部由乙方自行解决，费用由乙方自理。

　　4、工期从_____年___月___日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。

　　5、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的一切安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

　　6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　二、工程质量及施工要求

　　1、乙方应当本着保质保量的原则，按照甲方的要求施工并加强质量监督和管理。

　　2、涉及房屋主体及沉重结构的关键性(如地基、浇铸)部分须经甲方验收后方能进行下一工序。

　　3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求(包括但不限于口头要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。

　　5、基础：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石头30立方米。

　　6、墙体：外墙高米，内墙高米，砌筑时内外错缝采用水泥沙浆，为避免砖块间空隙较大必须采用三·一砌筑法(一快砖、一铲灰、一挤揉)，且灰缝厚度不得超过mm。

　　墙体经水泥清光后面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：过梁高度不低于公分，钢筋直径不宜小于毫米，刚箍直径不低于毫米，最大距不宜超过毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋顶：现浇厚度为公分，表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款结算及支付

　　1、工程款总额及计算方式：工程款为人民币：69580元(大写：陆万玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面积为基准，按245元/平方米(贰佰肆拾伍元每平方米)计284平方米(贰佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款时间：地基完工经甲方验收合格后___天内给付地基工程款;主体工程完工经甲方验收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括内外墙清光且水泥地坪完工)并经甲方检验合格后____天内给付余款。

　　四、违约责任

　　1、由于工程质量达不到要求的'，乙方要进行修理、重作;因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿。

　　如果一年内现浇渗漏，乙方须赔偿因此给甲方造成的损失，并一次性支付合同总价款的25%作为违约金。

　　因乙方原因致使合同无法履行的，乙方应承担本合同总价款25%的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失(包括但不限于要求实现上述违约金产生的合理费用)。

　　2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。本合同总价款25%的违约金。

　　五、争议解决方式

　　因本合同履行过程中发生的一切争议时，双方应友好协商解决;协商不成，双方可将争议提交房屋所在地人民法院进行裁决。

　　六、附则

　　1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　2、本合同中甲方与乙方及乙方任何工人之间均不存在雇佣关系。

　　3、因合同履行过程中的未尽事宜，经双方协商同意签订补充合同的，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订时间：年月日

【加工承揽合同】相关文章：

加工承揽合同06-13

承揽加工合同06-13